所有文档

简易工程施工合同（通用22篇）简易工程施工合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：外墙真石漆施工及维护等;4、承包方式：包工。第二条：工程期限乙方于年月日进入现场，年月日竣工，总工期为天。第三条：合同价款一、合同定价乙方按/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际施工面积进行结算。二、工程款支付方式1、按施工工序分四个阶段付款：①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹1线打格完工(该工序价格元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以元/m2作为奖励，一次性拨付。第四条：工程质量一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。第五条：安全责任一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。第六条：双方责任甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。2乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。第七条：违约责任一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停...

济南市物业管理委托合同书（精选29篇）济南市物业管理委托合同书篇1第一章　总则第一条　本合同当事人委托方(以下简称甲方)组织名称：业主委员会主任：地　　址：联系电话：受委托方(以下简称乙方)企业名称：法定代表人：注册地址：联系电话：根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将　　　　　　(物业名称)委托乙方实行物业管理，订立本合同。第二条　物业基本情况物业类型：座落位置：　　市　　区　　　路(街道)　　号。管理界线：东至　　　　;南至　　　　　;1西至　　　　;北至　　。占地面积：　　　　平方米。建筑面积：　　　　平方米。委托管理的物业构成细目见附表。第三条　乙方提供服务的受益人为本物业区域内的全体业主和使用人。本物业的全体业主、使用人均应履行本合同，承担相应的责任。第二章　委托管理事项第四条　房屋共用部位的维修、养护和管理。包括：房屋承重结构部位(基础、承重墙体、梁、柱、楼板、屋面)、专用房间、楼梯间、走廊通道及外墙面、。第五条　房屋共用设备的维修、养护、运行和管理。包括：上下水管道、落水管、电梯、避雷装置、公共照明、安全监控、消防设施、邮政信箱、天线、二次加压水泵及水箱、。第六条　公用设施的维修、养护和管理。包括：非市政道路、化粪池、垃圾房、庭院灯、草坪灯、自行车棚、停车场。第七条　附属配套建筑和设施及构筑物的维修、养护与管理。包括：物业管理办公经营用房、商业网点、文化体育娱乐场所等。2第八条　公共绿地、花木、建筑小品的养护与管理。第九条　公共环境卫生管理。包括：公共场所、场地、房屋共用部位的清扫保洁及垃圾的收集。第十条　实行封闭物业管理的住宅区内的停车车位，由乙方负责经营管理。对未参加车辆损失保险、车辆玻璃破碎保险、车辆盗抢保险的，乙方有权制止停放。第十一条　协助公安部门维护社区秩序。包括：安全监控、值班、巡视、门岗执勤。发生刑事案件依照法律规定报经公安...

纺织品（嵌条坯布）购销合同（精选28篇）纺织品（嵌条坯布）购销合同篇1供方：_________________需方：_________________一、产品名称等产品名称：_________________品种：_________________计算单位：_________________单位（元）：_________________总金额（元）：_________________交（提）货时间：_________________数量：_________________二、质量要求、技术标准：_________________如条干CV%14，千米细节100，千米粗节160结；千米棉结190；单纱强力260；电清空捻无结头。（供方对质量负责的条件和期限：_________________按客户确认样，产品质量由供方全权负责。）三、交（提）货地点、方式：_________________（需方指定仓库）四、运输方式及到达站港和费用负担：_________________需方承担运费。1五、合理损耗及计算方法：_________________公定回潮8.5%计算重量。六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：_________________用塑料编织袋，中性包装，包装物不回收。七、验收标准、方法及提出异议期限：_________________按所定质量标准验收，货到一个月内提出异议。八、结算方式期限：_________________款到发货。九、如需提供担保、另立合同担保书作为本合同附件：_________________。十、违约责任：_________________供方如逾期交货，每拖延一天应向甲方赔偿不能交货部分货款总值的`2%违约金。十一、解决合同纠纷的方式：_________________双方在执行本协议过程中如遇争议，应协商解决；如协商无效，任何一方...

法院代领委托书（精选31篇）法院代领委托书篇1委托人：______________，性别：______________，身份证号：_________________，电话：_________________被委托人：______________，性别：______________，身份证号：_________________，电话：_________________委托事项：_________________因本人(原因_________________)，不能亲自领取法律职业资格证书，特委托_______________作为我的合法代理人，全权代理我办理领取证书相关事项。委托权限：_________________1、代为提交有关材料2、代为填报有关信息3、代为签收领取证书及送达证书给委托人对被委托人在办理过程中所签署的有关事项，我均认可，由此在法律上产生的一切权利、义务均由委托人承担。委托时限：_________________自__________年__________月_____日至__________年__________月__________日备注：_________________本委托书签字生效。委托人签名：_________________被委托人签名：_________________1委托日期：_________________年_____月__________日附件：_________________1.委托人身份证复印件2.被委托人身份证复印件(本授权委托书共壹页)法院代领委托书篇2委托人：________________班级：________________性别：________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________受委托人：________...

法律顾问合同模板合集（精选33篇）法律顾问合同模板合集篇1根据《中华人民共和国律师暂行条例》第二条第一款的规定，______(简称甲方)为依法维护本单位的合法权益，特聘请重庆市第三律师事务所(简称乙方)担任常年法律顾问。乙方接受聘请。经双方协商，订立下列各条款，共同遵照履行。一、乙方指派律师为甲方的法律顾问，根据法律给甲方提供法律帮助，维护甲方的合法权益。二、乙方为甲方提供如下法律帮助：1.为甲方业务上的法律问题提供咨询;2.经甲方授权参加签订或审查甲方与他方所协商的经济合同;3.为甲方审查(含日、英、德、俄、法文)或草拟中文法律业务文书;4.通过上述业务活动，进行社会主义法制宣传。三、乙方所派律师只为甲方法人提供法律帮助，无义务为甲方的职工提供法律帮助。四、乙方律师办公，平时有事可随时联系。五、甲方应给乙方指派的律师提供参加甲方召开的有关业务会议的机会，为乙方律师执行职务提供方便。六、甲方指应定专人承担本单位具体的法律事务性工作并与乙方律师经常联系。1七、每年由甲方向乙方付给法律顾问酬金元，自合同生效之日起三士在内一次付清。八、乙方律师为甲方担任代理人进行诉讼或非诉讼事件活动，按重庆市物价局、财政局重价非发(1991)230号文件规定的收费国法另行收费。九、乙方律师为履行本合同的义务所需的法律顾问交通费应由甲方负担。其金额为_____元。十、本合同有效期为____年。从____年____月____日起生效。十一、如合同的一方违反合同约定，对方有权解除合同，但应提前一个月通知对方。十二、合同文书一式贰份，双方各执一份，甲方壹份，乙方壹份。甲方：_____乙方：重庆市律师事务所法律顾问合同模板合集篇2委托人：_________集团有限公司(下简称“甲方”)住所：________________________________________受托人：__________律师事务...

法律顾问合同范本（通用29篇）法律顾问合同范本篇1委托方（甲方）：受托方（乙方）：为了保障甲方生产、经营、管理活动正常进行，维护甲方各项合法权益，甲乙双方经过协商，签订如下条款：第一条、乙方根据甲方委托，可以办理下列法律事物：一、就企业生产、经济、管理方面的重大决策提供意见，或者应企业的要求，从法律上对其决策事项进行论证，提供依据；二、草拟、修改、审核企业在生产、经营、管理及对外联系活动中的合同、协议、章程等有关法律事物文书和规章制度；三、参与处理企业尚未形成的民事经济行政争议或其它重大纠纷；四、代理参加民事、经济、行政诉讼和仲裁；五、参加经济项目谈判，提供咨询服务，审核或准备谈判所需的各类法律文件；六、提供与企业活动有关的法律信息；七、就业务生产、经营、管理和对外联系中的有关问题，提供法律建议；八、协助企业有关部门对干部职工进行法制宣传教育和法律培训；1九、办理企业委托办理的其它法律事物。第二条、甲方就上述（二）、（三）、（四）、（五）项委托乙方，仍应另行签订合同。第三条、服务方式及期限。第四条、法律顾问费用金额及支付方式。第五条、甲方应为乙方的工作提供必要的资料、设备通讯及办公条件。第六条、甲方不得无故终止委托合同，无故终止合同，支付乙方的费用不得收回。第七条、其它约定事项。委托方名称：委托方名称：代表人：代表人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：法律顾问合同范本篇2甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国律师法》的规定，特聘请乙方担任上述项目的法律顾问，经双方协商达成协议如下：21.乙方接受甲方的聘请，指派________________等律师担任甲方上述项目的法律顾问。2.项目法律顾问的工作范围：(1)对项目有关的法律问题提供咨询；(2)参加项目的实质性谈判；(3)协助甲方草拟项目的有关协议...

建设工程勘察设计合同一（精选31篇）建设工程勘察设计合同一篇1发包方：_____________________承包方：_____________________根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守第一条　工程名称____________________________________;工程地点____________________________________;工程规模____________________________________;工程投资____________________________________。第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。1勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条　委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：(1)_________________________(2)_________________________(3)_________________________3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有...

建设安装工程施工合同（通用28篇）建设安装工程施工合同篇1建设工程施工合同建设单位：___________________________(以下简称甲方)承建单位：___________________________(以下简称乙方)依照本建设工程的实际情况，经甲乙双方充分协商，甲方坐落在工程，由乙方包工、包料、包工期承建，为了明确工程内容及甲乙双方的权利和义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国经济民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程的具体情况，订立本合同。第一条：工程名称、地点及结构形式和建筑面积：1、工程名称：___________________________2、建设地点：___________________________3、结构形式：___________________________4、建筑面积：约平方米(实际面积以竣工结算为准)。第二条：承包工程范围和内容1、承包范围：按甲方提供合法有效的施工图纸全部建筑安装工程(除水、电安装工程、消防工程未在承包范围内)。包括图纸说明及标准、规范所规定的全部内容范围。2、承包内容：承包范围的全部基础工程(桩基础工程除外)、主体结构工程、内外装饰工程、门窗工程(户内房门、厕所、厨房门不1做，只做入户大门一个，定价在贰仟参佰元一个，商铺门为卷闸门)、天面工程、防水工程、室内外排水、排污工程、防雷工程等设计图纸所标示的全部内容。第三条：按承包范围的全部内容以建筑面积计算每平方米包干价(人民币)元整(￥.00)，实做实结。工程总造价约人民币万元整(￥.00元)，实际总价款以竣工结算为准。第四条：承包方式：按承包范围的全部内容以大包干形式包工、包料、包工期、包验收合格、包安全生产、包承台、地梁土方开挖、回填和余土外运。第五条：本工程质量标准：合格工程第六条：合同工期：开工日期年月日，竣工...

技术培训合同[热门]（精选29篇）技术培训合同[热门]篇1甲方（委托方）：_______乙方（服务提供方）：_______第一条合同背景与目的鉴于甲方对软件技术培训的需求，乙方具有相应的培训能力和资质，双方经友好协商，就乙方为甲方提供软件技术培训服务达成一致。第二条培训内容与方式1、乙方应按照甲方需求提供关于______软件技术的.培训服务，具体内容包括但不限于______。2、培训方式可以是线上授课、线下集中培训、一对一指导等，具体形式根据双方约定执行。第三条培训时间与地点培训开始日期：______培训结束日期：______培训地点：______第四条培训费用与支付方式1、本次培训总费用为______元（大写：______），包括但不限于课程费、资料费等所有相关费用。12、甲方应在本合同签订后______日内，一次性或分期向乙方支付上述费用。第五条甲方权利与义务1、甲方有权要求乙方按照约定提供高质量的培训服务，并有权了解培训进度及效果。2、甲方有义务配合乙方进行培训活动，按时参加培训并完成相关学习任务。第六条乙方权利与义务1、乙方保证提供的培训服务符合行业标准和技术规范，确保教学质量。2、乙方有义务在培训结束后提供必要的学习资料和考核评价。第七条违约责任如任何一方违反本合同约定，违约方应承担由此给守约方造成的一切经济损失。第八条争议解决对于因执行本合同而发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁，或依法向______人民法院提起诉讼。第九条其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至培训服务完成且款项结清之日止。本合同未尽事宜，双方可通过补充协议另行约定。甲方（盖章）：代表人签字：2乙方（盖章）：代表人签字：日期：______技术培训合同[热门]篇2甲方：____________乙方：____________应甲方技能...

工程项目居间合同范本（通用17篇）工程项目居间合同范本篇1甲方(委托人)：_______________________乙方(居间人)：_______________________联系地址：___________________________联系地址：___________________________联系电话：___________________________联系电话：___________________________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就引荐___________市___________发展有限公司“______”消防工程项目给甲方和___________市___________发展有限公司单位直接洽谈，(以下“___________市___________发展有限公司”简称“___________”)向甲方提供“___________”的重要信息，并最终促成甲方与“___________”签订消防工程合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“___________”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。1二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关___________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“___________”公司进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于“___________”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“___________”公司将消防工程承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业...

工程款欠条格式（通用32篇）工程款欠条格式篇1欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件)，联系地址，手机。2.施工方(乙方)：_________________3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元，仍欠乙方工程款(大写)元。5.甲方承诺，在年月日前向乙方支付剩余款项，支付方式如下：_________________1)年月日前支付(大写)元2)年月日前支付(大写)元3)年月日前支付(大写)元6.收款银行账号：_________________如甲方延迟支付的，按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金，直至甲方支付完成为止。如甲方违约支付，乙方可以在乙方所在地提起诉讼。欠款人(签名及加按手印)：_________________1立据日期：_________________连带保证人(签名及加按手印)：_________________签名日期：_________________工程款欠条格式篇21.欠款人(甲方)：_________________,身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。2.施工方(乙方)：_________________3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用。4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。5.甲方承诺,在年月日前向乙方...

抚养权变更起诉书（精选33篇）抚养权变更起诉书篇1原告：______________，女，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________法定代理人：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________被告：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：_________________1、判令原被告婚生女儿李某由原告抚养。2、责令被告从起诉之日起每月支付小孩抚养费20__元。事实与理由：_________________此致__________市人民法院________年____月____日抚养权变更起诉书篇2原告：________________某某，男，某年某月某日出生，民族，住~电话1代理人：________________某某律师，某某律师事务所律师。被告：________________某某，女某年某月某日出生，汉族，住~电话案由：________________变更抚养关系纠纷诉讼请求1、判令婚生儿子某某由原告抚养，被告支付抚养费某某元/月;2、本案诉讼费等一切费用由被告承担。事实与理由综上所述，由被告继续抚养某某将严重损害其身心健康，为了使自己的儿子有较好的生活环境和得到良好的教育，原告现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。此致某某区人民法院具状人：________________某某抚养权变更起诉书篇3以下是关于债务离婚起诉书怎么写问题具体回答原告__________，女，_____________年_____月_____日...

房屋漏水维修合同[精华]（通用11篇）房屋漏水维修合同[精华]篇1甲方：乙方：因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象，经双方协商一致，乙方负责对甲方的房屋进行维修，根据《合同法》及国家相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。一、项目内容：甲方委托乙方：二、维修时间：___年______月______日—___年______月______日三、维修费用及支付方式1、项目维修费用为人民币1500元（壹仟伍佰元整）。2、甲方分期支付乙方维修费用；乙方维修完毕，经甲方认可后支付维修费用的一半，人民币750元（柒佰伍拾元）。3、在维修完毕一年期限后，甲方室内墙面未出现渗水现象，甲方负责将剩余维修费支付给乙方；如果维修后再次出现渗水痕迹时，乙方继续承担维修的责任，由此发生的维修费用乙方负责，维修至室内墙面不再出现渗水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。4、甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。四、维修要求11、乙方负责全部的'维修材料、维修过程中涉及的设备（包括维修人员的防护设备）和组织施工，对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。2、乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的其他住户的外墙窗户及防盗设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的费用损失有乙方负责。3、乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾，并满足小区物业管理要求。4、乙方在维修时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。5、维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可，维修尽量不影响居民的正常休息。6、本次维修保质期为______年。五、违约责任1、甲方违约时，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。2、乙方违约时，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。3、竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。六、争议解决方式：如双方发生歧异时...

房地产咨询合同（精选5篇）房地产咨询合同篇1甲方:乙方:根据甲乙双方于_______年_______月_______日就斋堂镇整体产业转型及区域开发建设事宜签订的《战略合作框架协议》，甲方决定在斋堂镇镇区整体规划、旅游资源整合、土地开发、商业项目运营、旧村改造、新农村建设等方面聘请乙方作为常年咨询顾问，乙方同意担任甲方的常年顾问。为此，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。第一条乙方的服务范围乙方提供的常年咨询顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两类。一、日常咨询服务：日常咨询服务为基本服务，乙方的服务内容为协助甲方在斋堂镇整体产业转型及区域开发建设过程中涉及的相关事项，包括：1、应甲方要求，为甲方斋堂镇镇域整体规划、旅游集散镇建设、镇区旅游资源整合等事项提出相应建议：12、应甲方要求或受甲方委托，协助甲方与第三方就斋堂镇旅游集散镇建设事宜进行磋商和谈判，并作为评审顾问对第三方的资质、能力、方案等提出评价意见;3、应甲方要求，向甲方提供与斋堂镇旅游集散镇建设相关的法律、法规、政策咨询服务，协助甲方正确理解与运用;4、应甲方要求，向甲方提供项目建设、运营及企业管理、运营等一般的管理咨询服务;5、在甲方需要进行项目投资与重大资金运用时，应甲方要求，为甲方提供资本运作、投融资等相关的`基本财务咨询服务。二、专项顾问服务专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，就特定事项或特定项目提供的深入顾问服务，包括：1、项目诊断：为甲方旅游集散镇整体或具体项目进行分析、评价，并提出相应建议和实施手段;2、项目策划：为甲方旅游集散镇整体或具体项目进行全程或阶段性策划、包装等;3、评审服务：为甲方项目选择高水平、高规格的咨询、策划、运营单位，并提出相应的评审报告;4、管理分析：依据甲方需求，为甲方企业可持续发展提供长...

房地产抵押合同范本（精选32篇）房地产抵押合同范本篇1当户(抵押人)：_____(以下简称"甲方")证件号码：_____住所：_____通讯地址：_____联系电话：_____典当行(抵押权人)：_____(以下简称"乙方")住所：_____邮政编码：_____法定代表人/主要负责人：_____联系电话：_____传真：_____鉴于：_____甲方(即当户)与乙方(即典当行)根据《中华人民共和国担保法》、《典当管理办法》等法律、法规和规章的有关规定，双方商定，甲方用其自有的或其享有完全处置权的房地产作为当物抵押给乙方，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息，偿还当金，赎回当物;乙方在对当物进行审查、评估并同意收当后将在该当物办理抵押登记后一定期限内支付甲方当金并收取一定比例费用。双方同意，该抵押房地产作为甲方向乙方1偿还本合同项下全部债务的担保。双方共同认可,抵押担保的甲方所欠乙方之债范围包括：_____当金本息、典当综合费用、违约金(如有)、实现抵押权所支付的相关费用(包括但不限于律师费、公证费、执行费、拍卖费等)以及所有其它应付款项。为进一步明确双方的权利、义务关系，经双方协商，特在抵押典当单即当票外再行签订本合同，以共同遵守。一、抵押典当房地产状况1、甲方所抵押典当的房地产产权人为：_____;房屋产权证号为：_____;土地使用权证号为：_____;房屋坐落于;建筑面积为：_________平方米。(具体内容详见附件1)。2、甲、乙双方确认,抵押典当房地产评估价值为：_____￥，人民币(大写)。3、抵押范围：_____全部抵押二、当金数额和当期1、甲、乙双方共同确定当金为：_____￥，人民币(大写)，即房产评估价格的%。2、双方商定，本合同项下抵押典当期限为(大写)个月/天，自起至止。自甲方收到乙方支付的当金之日起计算。如续当，典当期限相应的延...

店铺合伙经营合同范本（精选8篇）店铺合伙经营合同范本篇1___________有限公司(以下简称甲方)经营方姓名：_______(以下简称乙方)住址：___________________________身份证号：_______________________联系电话：_______________________手机：____________________________合同编号：________________________商铺位置：________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商铺合作经营有关事宜达成如下协：第一条商铺甲方将座落于______市______区______路______号______层______区______号，使用面积______㎡商铺交给乙方，用于乙方在商铺内从事商业经营。第二条经营范围____________________________________________________________。除双方另有约定外，乙方不得超范围经营。1第三条经营期限经营期限自______年______月______日起至______年______月______日止，使用期共计______年。第四条费用标准费用标准______元/年/㎡第五条费用及付款方式(一)______层______区______号商铺每年费用为人民币______元(其中:公共设施使用费、广告宣传费、保安费等综合管理费______元)，甲方按______年期共收取费用______元(其中:公共设施使用费、广告宣传费、保安费等综合管理费______元)。付款(结算)方式：按______度分______次付清。(二)先交付______年费用，再向银行贷款交付______年费用。首先于__...

上半年销售总结500字筛选2025（精选15篇）上半年销售总结500字筛选2025篇120__年，我局营销工作在电力公司的正确领导和关怀支持下，按照年初工作会、职代会制定的“__”奋斗目标及公司确立的一个总目标、两个战略转移和营销十项重点工作、四个目标。，深入开展“安全、管理、效益、创新”主题年活动，全面推进“大薛家湾供电区”建设。面对电力体制的重大改革和电力市场的急剧变化，克服了因国家宏观调控致使高载能市场严重萎缩带来的市场压力;全体营销干部职工在局领导班子的带领下，坚定信念，以饱满的热情，高昂的战斗力，强大的凝聚力，出色的执行力，团结拼搏较好地完成了20__年营销各项工作。简要汇报如下：一、主要经济指标完成情况及简要分析(一)指标完成情况1、售电量完成万kWh，完成公司年计划万KWh的107.68%;同比增长0.2%。2、线损率完成2.89%，同比降低0.3个百分点。3、平均电价完成276.81元/kkWh，同比提高9.04元/kkWh，比公司下达的计划提高1.06元/kkWh。4、销售收入完成53654.3万元，同比增收1840.04万元5、当年电费回收率完成100%，上缴率累计完成100%。16、营业外收入全年完成160万元。7、其它收入全年完成9.5万元。8、自备电厂系统备用费：2621.96万元。(二)全年指标完成情况分析1、售电量：全年完成19.38亿kWh，增长0.2%。由于高载能电量比重占到全局电量的81.02%，其增长率只有2.83%，故与去年同期比较增长率较低。其他行业电量增长势头良好;其中：非普工业用电增长率高达92.51%，居民用电增长率38.19%，非居民、商业用电增长超过24%。2、平均电价：全年完成276.81元/kkWh，比去年同期增长7.35元/kkWh。平均电价增长的主要原因是：一是20__年6月份电价调整。二是8月份以后由于电价检查和...

高职院校教师岗前培训心得体会（通用33篇）高职院校教师岗前培训心得体会篇1富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法制、爱国、敬业、诚信、友善这十二组词，24个字是我在这为期三天的短期教师岗前培训中记忆较为深刻的词汇，这不仅仅是因为它是最近炒得火热的社会主义核心价值观，也不是因为我们的局长和人事科副科长的反复强调，而是因为这简简单单的24个字表达出了我们身为一名光荣的人民教师，这个号称太阳下最光辉的职业还有人类灵魂的工程师的职业的基本要求，在接下来的工作中，我会时刻以这24个字为标准严格要求自己，努力早日成为一名优秀的人民教师。没有教不好的学生，只有不会教的老师。每位同学都有自身的特点和不同的学习情况，一名合格的教师应该“对症下药”，根据每位同学的不同发展而制定相应的教学辅导方案，而不是一味的用死板的单一的满堂灌的方式让学生被动的接受新的知识，教师应该教会学生怎么学而不是学什么。教师只要用“心”对待每一位同学，同时自己也勤奋好学，提高教师自身专业知识，同学和老师共同在学习中进步。都说当老师好，天天和孩子们接触，社会环境单纯不复杂，还有个寒暑假，这话不假，但能成为一名好老师却并不那么容易。夏建军老师就给我们总结了要想成为一名好老师就必须具备1以下八个要素：品德高尚、爱与奉献、正直善良、真诚沟通、平等亲和、尊重宽容、敬业精神以及热爱生活。我们教师只有做到以上几点才有可能成为一名同学们心目中的好老师。培训完我们就上岗了，而人事科副科长给我们送了几句话至今我还受益匪浅。第一句，荣誉只能代表过去，奋斗才有未来。是的，我是华南师范大学研究生，我在校期间把该拿的奖学金都拿了，上到教育部颁发的国家奖学金下到学校的三好学生奖学金，我也同时包揽了所有优秀学生干部的荣誉证书，所有我能考的资格证书我也凭借自己的刻苦与努力而取得，但是，这已经都是过去式，现在你进入了一个新环境开始工作这是你人生的新...

专业技术上半年工作总结（精选33篇）专业技术上半年工作总结篇1本人___自__年8月参加工作至今,已经两年了,通过自己的不断努力工作和刻苦学习我的专业技术有了长足的进步.在这2年的锻炼中，我从同行工程师、工人师傅们那学到了丰富的园林绿化施工、工程管理经验，特别是工人师傅们的现场经验、技术绝活及他们对工作的敬业精神鼓励和感染着我。同时自己加强了自身的不断学习，__年12月取得了全国统一的造价员资格，__年通过了北京市土建工长的考试，丰富了自己的土建知识，并取得了证书。对我今后的发展终身受益，使自己在业务水平方面每年都有较大的提高。一、__年8月我到北京___公司参加工作,曾经参与了____园屋顶及庭院绿化、____小区d1-d8楼云式屋顶的绿化工程、_____小区屋顶庭院及下沉小院1.屋顶花园工程1.1施工计划，我参与了屋顶绿化和庭前小院工程.的施工，山水文园一期工程共九栋六层建筑，室外大墙已经装修完毕，并且大部分为玻璃装饰或者落地窗，所以无法用卷扬机工作，否则会造成不必要的麻烦，所以全部用人工将材料运送到屋顶。增加了成本，所以在今后的工作中结合现场的实际情况和工期进度，做好合理的施工安排是非常必要的。11.2施工工艺，屋顶的现场情况是与室内地坪相差60公分，当然防水的上卷高度也符合做屋顶花园的要求。但是屋顶花园的草坪、花卉的面积多些，如果全部铺轻介质没有必要，并且会提高造价成本，所以我们通过研究，制定了一个符合实际情况和降低造价成本的施工方案。首先在整个屋顶平面和立面铺设隔根层，立面上卷高度要超过种植轻基质平面5公分，然后在隔根层上铺设30公分高的轻质陶粒砖，其中种植灌木和小乔木的位置下方不铺设保证足够的土壤厚度，另外有需要修筑园路或汀步的地方要砌到相应高度，保证面层比种植面稍高。然后再在陶粒砖基础上铺设硬质塑料排水板，再在排水板上粘贴无纺布作为过滤层，防止轻基质流失。最后...

企业行政部年终工作总结（精选15篇）企业行政部年终工作总结篇1一、行政管理1、响应公司号召，参与绩效考核，全年根据KPI要求提供考核资料；2、20xx年前x个季度x管理小组归属行政部管理期间，依照公司相关制度，“公平、公正、公开、严肃、认真”的部门工作方针，结合公司x管理合理的处理各项员工违规违纪事项。以稳定生产现场、保护公司形象、维护公司利益为出发点开展x现场管理工作。全年共处理违规违纪事件xx余起，处理相关人员xx余人，对违规违纪人员共计罚款x元。持续开展“文明施工活动”奖励各班组和个人奖金额达到x元。即鼓励了班组长管理的信心，也推动了各班组对现场管理的配合和积极性；3、圆满的完成了本年度公司办公用品的普查和登记工作。对发工地的办公用品和生活用品进行逐项登记，及时对工地发回公司的物品及时进行处理和清洗。据统计20xx年办公类资产开支xx万元。劳保用品福利用品等开支xx万元；配合当地派出所对公司内所有外来人口进行普查、登记、办理暂住证等工作，做到及时办理，严肃认真对待。杜绝不良人员进入公司，维护公司及周边安全，维护“创安先进企业”的荣誉称号。全年共对我公司外籍人1员新增、换证（暂住证）xx余本，多次通过上级公安部门对我公司的“外口检查”并多次给予好评；4、进一步完善公司工会工作，管理公司财务拨付工会经费xx万元，按照相关政策为公司节约利税xx万元。帮助员工解决生活、工作等方面遇到的'各种困难，对工伤员工进行慰问。管理“工会备用员工生活借支基金”缓解员工生活压力，有效的解决了员工暂时生活困难。全年公司通过工会支出xx万元，工会帐户余额xx万元；5、认真做好前台接待和邮件收发工作，并做好记录。让所有工作有章可循，据xx年全年统计，公司快件邮寄费用共计使用x万元；6、配合办公室、人力资源部圆满成功的举办了公司的“元旦晚会”“3.8妇女节座谈会”“钓鱼比赛”“青年联谊会”“篮球比...