园林景观施工合同范本（精选8篇）
VIP专免
3.0
2024-08-09
999+
48.51KB
19 页
海报
侵权投诉
园林景观施工合同范本（精选 8篇）
园林景 施工合同范本 篇观1
发包方：某房地产开发有限公司(以下简称甲方)
承包方：某园林景观工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合
本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：某园林景观工程。
2.工程地点：某小区内
3. 工作内容：约 50000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工
图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为 80 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场备开工条件)
开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延：
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续 4 小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收：
1.甲方在收到乙方竣工报告的 5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结
算;
2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价 10000000 元(“预算详见 合同附件
”一;)
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后 5 日内,甲方支付乙方工程款 50 元整
5.工程竣工并验收合格后 15 日内，双方按合同第三条第 2、第 3 款办理结算,结算后
一个月内甲方向乙方付至 算 的结 总额 95%,余结算总额的 5%作为
保修金,保修期 后甲方付清余款。满
第四条 关于 整设计调 (更改)
本工程涉及设计调整(更改) 工程项目，待调整资料完善并经甲方签 审后，工程量及
造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期：从乙方 交竣工 告后的第七日起算递 报 ,保修 任按国家有关 定 行。其责 规 执
中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到 95%的成活率。
第六条双方的 任责
(一)甲方责任：
1.保 施工 地具 开工条件，保 施工所需用水、用证 场 备 证 电;
2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任：
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;
4.负责施工中的成品保护;
第七条甲、乙双方 代表及 任现场 责
1.甲方现场代表：
2.乙方现场代表：
第八条材料的 定及采 后方可采 。认 购 购
第九条 任违约责
(一)甲方违约责任：
1.略
2.略
3.略
额的 5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任：
日，按合同总额的 5‰向甲方支付违约金。
第十条 争 解决方式议
按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; .甲方代表作
为现场签证代表; 乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 乙方应按设计要求对材料自行
采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知
乙方后，乙方方可购买。 甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方
因此发生 甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补甲方超
过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总 乙方未按合同规定完成
工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一 在合同履行中，双方因履行合同发生争
议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同 双方 字盖章后生效。经 签
第十二条未尽事宜，双方 商解决。协
第十三条本合同一式四份，双方各 二份，均具同等法律效力。执
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人：代表人：
○○本合同签订日期二 四年二月四日
园林景 施工合同范本 篇观2
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
摘要：
展开>>
收起<<
园林景观施工合同范本（精选8篇）园林景施工合同范本篇观1 发包方：某房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：某园林景观工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：某园林景观工程。 2.工程地点：某小区内 3.工作内容：约50000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为80天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
