所有文档

装修承揽合同（精选34篇）装修承揽合同篇1甲方：_________乙方（承揽方）：________甲、乙双方根据《民法典》关于承揽合同的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议：一、承揽方式：________，乙方承揽甲方________住房（具体工种）。二、施工地点：________三、住房结构、户型及面积：________________四、付款方式：按照元计价，在乙方完工，甲方验收合格后，甲方再支付价款。五、质保金：乙方在签订本合同之日缴纳3000元给甲方作为质保金，在甲乙双方不再合作，并且加工承揽质量合格后，甲方退还给乙方。若质量不合格，质保金将用于修缮。六、施工质量：乙方应确保质量符合国家质量标准。七、施工期限：自合同签订之日起至________止。八、甲方的权利义务（一）甲方的权利11、若乙方有偷工减料、工作不负责任等影响装修质量的行为，甲方可以解除合同，并且追究乙方违约责任。2、房屋装修竣工后，发生质量问题，甲方可以要求乙方进行维修。（二）甲方的.义务1、甲方提供装修房屋的钥匙给乙方。2、甲方应按照施工进度为乙方提供装修材料。九、乙方的权利义务（一）乙方的权利1、在验收合格后，要求甲方支付相应承揽加工费用。2、要求甲方提供必需的装修装饰材料。（二）乙方的义务1、乙方应加强安全教育，在施工过程中对工作人员和相邻居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同为承揽合同，乙方应对所有安全事故承担责任，甲方仅验收承揽加工的成果，不对任何事故负安全责任。2、乙方应文明施工，防止邻居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等损坏他人生命、财产的事故发生，由于乙方的行为导致这些行为发生，由乙方承担责任。3、乙方需要使用装修装饰材料，应提前3天告知甲方。4、乙方保证具有从事装修的相关资质和经验，乙方交付承揽成果给甲方，双方为承揽关系，不存在雇佣关系。25、乙方按时发放所属员...

装修承揽合同范本（通用21篇）装修承揽合同范本篇1编号:_____________定作方(以下简称“甲方”)：____________住所地址：______________________________联系方式：______________________________手机号：______________________承揽方(以下简称“乙方”)：____________单位地址：______________________________法定代表人：____________________________监理人及电话：______________________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的友谊超市店装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下条款：第一条工程概况1.1工程地点及面积：_________________________________1.2工程造价：￥_____________元，大写(人民币)：_______1.3工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)1(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限________天;开工日期_____年_____月_____日竣工日期_____年_____月_____日第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第____...

装修工程责任书（精选32篇）装修工程责任书篇1装修工程责任书兹有住户_________委托_________（以下简称甲方），对其购买（或租赁）的由_________物业管理公司（以下简称乙方）经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8：00－12：00，下午14：00一18：00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。四、装修人员不准侵扰其他业主（或使用人），不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。1六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。七、注意用电及消防安全。例如，用电时要采用适当的插头；严禁用电源线直接接到漏电开关上；严禁用电炉做饭、烧水。八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具，禁止在易燃易爆物品旁吸烟。九、装修材料超长超宽时，禁止使用电梯。十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联系，经同意后方可过夜。十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。否则，除业主承担责任外，施工队伍也应承担一定的责任。十二、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联系，双方协商解决，不得擅自作主。十三、如违反上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权...

装修公司合同（精选23篇）装修公司合同篇1合同编号：________发包人：电话：住所：委托代理人：承包人：营业执照号：电话：住所：委托代理人：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，两方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：______________________________________。1.2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。1.3工程承包方式：两方商定采取下列第______种承包方式。1（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：________________________元，小写:______________元（家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸两方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务24.1开工前________天，为承包人入...

装修公司合作合同（精选9篇）装修公司合作合同篇1甲方：________________________________________乙方：________________________________________经甲乙双方商定，本着市场经济原则，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。一、甲方义务：1、甲方作为乙方战略合作伙伴，需及时向乙方报备公司签单信息；甲方公司设计师需主动积极向签单客户推荐乙方产品，并在合理的情况下带客户到乙方展厅（或者公司）了解乙方产品价格、特性、材质、花色等内容，以便促成成交；2、甲方在本协议签定之日起算的一年之内，甲方所有的小区驻点、户外广告等有利于公司品牌推广的营销策划工作，需首先通知乙方相关负责人，由乙方决定是否参与；3、甲方在本协议签定之日起算的一年之内，甲方的公司对外宣传册上需体现乙方公司信息，首批宣传册不低于3000册，乙方承担制作费x元整，如在一年之内宣传册需要加印，则乙方无需1再次承担制作费用，甲方全额承担加印的宣传册制作成本，同时乙方的公司信息照常体现；二、乙方义务与责任：1、乙方作为甲方的战略合作伙伴，乙方公司（展厅）产品在产品信息、价格信息有变化的情况下需及时告知甲方公司设计师及相关人员；2、乙方公司产品在甲方公司工作人员的推荐之下，产生成交，乙方将以成交总价的_____%返利给甲方公司，返利部分统一返到甲方指定帐号，返利部分由甲方公司负责人统一支配，返利时间双方另行约定；3、为了便于甲方人员推荐乙方产品，乙方公司所销售的产品在对待甲方客户时，需低于乙方展厅最低折扣的5%（特价商品除外）；4、乙方在接触到对甲方公司经营项目有利的相关资讯时（如：小区驻点活动、广告推广、客户装修需求等）需首先通知甲方公司及公司相关人员；5、乙方需在本协议签定之日时一次性向甲方支付x元用于甲方制作宣...

装修公司简易合同范本（通用35篇）装修公司简易合同范本篇1甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________根据国家有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。一、工程概况：1、装饰施工地点：____________2、建筑面积______平方米。3、工程内容：____________4、委托方式：____________5、施工工期：乙方收到工程款之日视作开工日，总工期为____________二、工程价款及结算方式：1、总价款：____________万元（￥：____________元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2、付款方式：（1）合同签订后，十五天内一次性支付工程款______元。（2）工程验收合格后，十五日内结清工程尾款。1（3）乙方银行账号____________，账户名____________，开户行____________。三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方应提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。（二）乙方工作1、指派项目经理为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。四、合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（业主）（签章）____________乙方（签章）____________住所地址：____________企业地址：____________邮政编码：____________邮政编码：____...

装修合同范本（通用25篇）装修合同范本篇1委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。第二条工程价款工程价款(金额大写)_________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;1(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的...

装修合同书范本（精选28篇）装修合同书范本篇1合同编号：_________甲方(发包方)：_________单位名称：_________住址：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________乙方(承包方)：_________资质证书号：法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________1联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________第一条　工程概况1.1　工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。1.2　住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。1.3　工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.4　工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)(2)乙方包工、部分包料，...

装修涂料合同（精选6篇）装修涂料合同篇1甲方：_____以下简称甲方乙方：_____以下简称乙方为了明确恩施市耿家坪廉租房一标段A1栋工程的安全、进度、质量达到预期目标与成本控制，根据国家现行的法律法规，结合本工程的实际情况与公司项目具体要求，经甲乙双方友好协商，达成如下协议，望共同执行。一、工程概况1、工程名称：恩施市耿家坪廉租房一标段2、工程地点：恩施市耿家坪二、乙方主动要求承包恩施市耿家坪廉租房一标段A1栋工程的所有涂料装饰工程，并承认和接受项目部制定的规章制度，服从项目人员管理。三、承包方式：包工包料(内墙仿瓷涂料，外墙油性涂料不含底漆面漆)四、承包单价1、涂料按平方米，仿瓷涂料6元/㎡，外墙涂料15元/㎡，外墙使用钢管脚手架，不包括脚手架费用。2、该综合单价一经签订不再因工程量的可能增减或市场的波动变化作任何调整。1五、工作内容内墙涂料：砼面层打磨，基层刮腻子，仿瓷涂料二遍。外墙涂料：刮腻子，打磨，修补，刷底漆，面漆，翻铺脚手板等，所有工作包括修补预留洞口，检验验收清扫脚手板等材料，按甲方要求码堆等工作。六、乙方所需要的材料(除外墙底漆、面漆外)、机械和工具、砂纸、安全帽和安全带(不包括移动脚手架)等均由乙方负责，甲方只向乙方提供电源。七、付款方式方法工程量完成一半付款(人民币肆万元整)，完工付至总工程款的80%，余款待甲、乙方双方结算完毕一个月内付清，预留3%的保证金，每次拨付工程款为次月的20日，保修期限壹年。八、工程量计算方法根据施工图纸及设计变更资料，一律按建施施工图以平方米计算。九、工期要求乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方在工期上的安排，不得以任何借口和理由拖延工期。每一施工段出现工作面，乙方就必须有足够的人员投入施工，未经甲方同意，没有立即组织足够的人员投入施工，造成施工段工期拖延，每延误一天甲方将给予乙方人民币每天二百元的罚款处理，累计计取;同时...

装修委托合同（通用28篇）装修委托合同篇1甲方：XX公司乙方：__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1　工程地点：：______________________。2　工程内容：总建筑面积______平方米。3　承包范围;装饰装修人工费用;4　开工日期：_______年___月___日;竣工日期：_______年___月___日;总工期(包括法定节假日)：____个工作日。第二条;合同价款1　装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：_______。⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：_______⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______1⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______第三条;甲方责任1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2　装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，装修委托合同篇2发包方(简称甲方)：____________承包方(简称乙方)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《连...

装修委托协议（通用17篇）装修委托协议篇1甲方：乙方：生态旅游开发有限公司甲方所购房屋：大溪谷·华斯汀公寓号，选择装修标准(风格)。【客户签字确认：】甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定授予权乙方委托装修公司对甲方所购房屋进行装修。为明确甲方要求及相关事宜，特签订本委托协议。一、装修公司的选聘1、乙方应当委托具有相应资质证书的公司进行装修。2、因装修公司之行为导致装修不符合约定条件的，乙方有权代表甲方追究该装修公司的责任，要求采取返工、更换等方式进行整改。二、甲方同意所购置的房屋在楼栋整体竣工验收合格后，由乙方代表甲方委托装修公司对甲方的房屋进行装修。对于因装修而使该商品房部分结构发生变化的，甲方对此变化无异议。三、装修工程使用材料的品种、规格、名称，经双方认可，详见协议附件一《装修标准》。如因装修材料、设备生产、供应、采购等方面的原因，导致乙方委托的装修公司不能满足协议中所列1交房标准的，该装修公司可用其他不低于约定标准的同类装修装饰材料和设备代替。四、乙方所设样板间为商品房装饰装修空间布局展示，样板房所布置的“装修标准”以外的布艺装饰、居家用品、家具、灯饰、装饰用品等仅作为摆放指导，不包含在甲方所购房屋的装修范围内，不作为装修交付的标准。样板间仅作为示意，不视为精确表示，对双方无约束力，具体以交付现状为准。五、工程验收标准，双方同意以附件一和附件二为准。由甲方在办理《商品房买卖合同》中所指房屋交付手续时一并验收。六、除本协议已对装修所作出的约定外，其他有关装修事宜的内容(包括但不限于装修方案等)，甲方均同意以乙方届时指定的装修公司所确定的文件为准，而无需甲方另行签署表示认可。七、1.房屋装修后的装修材料及设施的保修责任等，以乙方委托的装修公司出具的《房屋装修质量保证书》(或类似文件)为准，该装修公司在装修后按此质保书承担质保义务和责任，在《房屋装修质量保证书》规定的质保...

追讨抚养费起诉书（通用30篇）追讨抚养费起诉书篇1原告：____________，男，______族，生于______年______月______日，________________________人，住__________________。法定代理人：____________(系原告之母)，女，生于______年______月______日，______族，住址同上。被告：____________(系原告之父)，男，生于______年______月______日，______族，__________________人，住_______________________。电话：__________________诉讼请求：一、请求人民法院依法判决原告跟随原告的母亲______生活，被告每月支付原告抚养费______元，直到原告能独立生活为止。二、请求人民法院依法判决被告负担原告今后医疗费、教育费的一半。三：本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告婚生父子关系，原告父母于______年___法民初字第_________号民事判决书判决原告母亲与被告离婚。被告因犯故意杀人罪于______年___月___日被江苏省南京市中院判处有期徒13年，因被告犯罪服刑，对抚养原告不利，请求人民法院判决原1告跟随原告母亲生活。同时，因原告母亲系下岗失业人员，没有固定的生活来源和收入。现原告跟随其母亲生活，原告母亲目前连其自身难以生活，加上原告母亲在家照顾原告。原告现正值上学，仅靠原告母亲一个人抚养其生活无法满足原告上学、医疗及日常生活费用开支，加之物价上涨，原告的生活困难可想而知。综上所述，为维护原告的合法权益，保证原告的正常学习、生活及医疗开支，根据《民法典》及《民事诉讼法》的相关规定告特向贵院提出诉讼，请求人民法院依法判决原告跟随母亲孔德蓉生活，被告每月向原告支付抚养费______元、...

资产管理协议（精选13篇）资产管理协议篇1资产管理协议资产管理协议甲方：_________________________乙方：_________________________经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方管理资产达成以下协议：一、乙方同意将其_________________元（大写）现金委托甲方进行合法的市场挂牌证券买卖。委托期限为______年_____月_____日至______年_____月_____日。二、乙方应在甲方指定的证券营业部开设乙方个人所属的合法证券账户，并将上述委托资金全数转入该账户。（资金帐号：_____，股东帐号：_________）三、在委托期间，甲方有权对该账户的资金进行买卖，但资金存取权仍属于乙方。四、甲方在每次买/卖完毕后，应于_________个工作日内将交易情况告知乙方，买卖理由可以不作解释。五、利润分配1.所得利润为委托资金_________％以下的，该部分全属乙方所有。12.所得利润为委托资金_________％以上的，甲方收取超出部分的_________％。3.资产管理期满后结算利润，如产生可分配利润，乙方应以结算后一周内将该利润款项划拨至甲方指定银行帐号。（帐号：___；开户行：_________）4.若乙方在委托期限内终止该协议，须提前通知甲方，甲方有权不履行本合同所作承诺，并在收到乙方通知后_________个交易日内将委托账户的证券完全沽出后，进行结算工作。届时，如果乙方委托资金有损失，由乙方自行承担；如有利润，则乙方最高只能按利润的_________％提取利润，剩余利润归甲方享有。5.若甲方在委托期限内终止该协议，即使乙方同意，甲方亦应向乙方支付委托资金和利润。届时，如果乙方委托资金有损失，由甲方自行承担；如有利润，全部归乙方享有。六、本协议一式两份，未尽事宜以双方协商达成的补充文件为准。甲方（盖章）：____...

资金拆借借款合同（通用21篇）资金拆借借款合同篇1贷款方：中国________行____分(支)行(或信用社);法定代表人：________职务：____地?址：________邮码：____?电话：________借款方：____(单位或个人);法定代表人：________职务：____地?址：________邮码：____电话：________保证方：________法定代表人：________职务：____地?址：________邮码：____电话：________借款方为进行____生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并由____?作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方协商，特订立本合同，以期共同遵守。第一条贷款种类___________________________________________________________________________________________________第二条借款用途___________________________________________________________________________________________________1第三条借款金额____人民币(大写)________________元整。第四条借款利率为月息千分之____，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。第五条借款和还款期限1.借款时间共____年零____个月。自____年____月____日起，至____年____月____日止。2.借款分期如下：第六条还款资金来源及还款方式3.还款资金来源：____________________________________________4.还款方式：________________________________________________第七条保...

资金信托合同（二）（通用30篇）资金信托合同（二）篇1合同编号：_________________委托人：_________________________法定代表人：_____________________自然人身份证明文件与号码：_______住所地：_________________________邮政编码：_______________________受托人：_________________________法定代表人：_____________________住所地：_________________________邮政编码：_______________________根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托业务管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章规定，委托人和受托人在平等自愿、公平互利的原则基础上，签订《_________资金信托合同》。第一条释义在合同中，除非上下文另有解释或文意另有所指，下列词语具有如下含义：11.本合同：指《_________资金信托合同》及对该合同的任何修订和补充。2.本信托：指根据本合同设立的_________资金信托。3.信托当事人：指受本信托关系约束，根据本信托合同享受权利并承担义务的委托人、受托人和受益人。4.指定管理资金信托：指委托人向受托人交付资金而设立的信托，委托人在信托文件中就信托财产的运用方式、运用项目、运用期限等进行明确指定，由受托人根据信托文件管理、运用和处分信托财产。5.信托计划：指受托人制定的《_________资金信托计划》。6.信托资金：指委托人按本合同第五条规定数额向受托人交付的资金。7.信托计划资金：指信托计划项下信托资金的总和。8.信托贷款：指受托人对_________公司的信托贷款。9.信托文件：指本合同、信托计划和信托财产管理、运用...

资金信托合同（用于电力开发融资）（精选29篇）资金信托合同（用于电力开发融资）篇1资金信托合同范本合同编号：当事人委托人：(以下简称：甲方)(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)受托人：(以下简称：甲方)(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)受益人：(甲方可以是惟一受益人)鉴于甲方需将资金交付信托管理并谋取相应收益，乙方是经中国人民银行批准的专业从事信托业务的金融机构，甲方、乙方就信托设立及信托管理有关事宜经平等协商，依据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》及其他相关法律、法规、规章的规定，签订本合同。合同正文第一条信托目的1、甲方为有效运用其资金，基于对乙方的信任，通过本合同设定双方的资金信托关系。12、按本合同约定，甲方将自己合法拥有的资金委托给乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名义，为甲方的利益或者特定目的管理、运用和处分。第二条信托资金金额、划款时间、信托期限1、信托资金币种：人民币，金额(大写：，小写：)。2、划款时间：甲方须在本合同签订之日起8个营业日内将全部款项划入乙方指定的银行账户。3、信托期限：年，自年月日至年月日。第三条信托资金及其管理方式、处分权限与核算1、信托资金信托资金包括但不限于：(1)甲方交付乙方管理的信托本金;(2)甲方交付的信托本金自交付日至信托期限开始日期间的利息(按中国人民银行规定的同期活期存款利率计算);(3)乙方管理、运用和处分以上(1)、(2)项所述信托本金形成的财产;(4)前述财产取得的收益、赔偿和其他收入。2、信托资金的管理、运用和处分：3、信托资金的核算：第四条甲方的权利和义务1、甲方承诺：本合同所指向的全部信托资金来源合法。2、甲方有义务向乙方提供有关资料，以使乙方从事金融业务符合有关监管规定。23、甲方有权向乙方了解信托资金的管理情况，并要求乙方做出说明。4、...

资料员聘用合同范本（精选6篇）资料员聘用合同范本篇1编号：甲方：建设集团郎溪苏果项目部乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》及公司制定的各项规章制度，按照自愿、平等、诚实、信用的原则，双方经友好协商，自愿签订本合同：一、合同期限：自20xx年xx月xx日起至工程结束。二、岗位职务及工作内容：1、乙方从事担任（职务）2、乙方应按公司管理制度和各职能部门的管理细则及项目部《管理目标分解责任书》中规定的工作范围内容、公司制定的相关岗位工作内容、会议纪要等文件中安排的工作任务，按时保质保量完成。3、领导临时安排的其他工作任务。三、工资发放：每月月底发放元生活费，余下的工资春节前结清。四、岗位职责：11、负责工程技术资料整理、编制、现场签证资料编制。必须做到资料随工程进度同步。并负责发文保管、整理、归档，完善借阅手续。2、资料的收集、整理与工程同步，做到及时、准确、规范、齐全。3、负责项目复印机、打印机、电脑的管理维护工作，对复印纸张进行控制并登记。4、负责本项目行政文件的收、发、存工作。5、按规范、规定、试验标准进行取样和制作试块，编制试验计划。6、负责各种材料的取样，试件制作、养护、保管。7、及时对试件、试块进行送检、获得检验、试验报告。8、做好检验、试验的原始记录、台帐报表。9、对本人负责的仪器设备，要做好维护保养工作。10、对现场砂浆等计量工作负责指导、监督。11、协助材料部门共同做好材料的进场验收工作。五、奖罚制度：指标奖励发放：依据公司和项目部签订的经济指标、公司各职能部门制定的对项目部管理检查考评奖罚办法中规定的奖罚额度（奖罚额度3000元~30000元），由项目经理报审，经公司审核，在主体工程竣工及项目验收交工后发放。六、试用期：2试用期为3个月，试用期内达不到公司考核要求的，随时解除合同，试用期间工资按约定发放。试用合格，试用期工资按双方约定工资发放。七、工资1...

自由连锁加盟合同文本（精选14篇）自由连锁加盟合同文本篇1(以下称：“加盟者”或“加盟店”)赞成C公司主导的连锁理想，协约遵守其运营规章中的各条款，并申请加盟，C公司亦承认其加盟。两者就有关加盟事项缔结如下合同：第一条组织1、C公司(以下称“总部”)主导本事业，并所有“C公司”登记商标。2、总部适应需要，可在每个加盟者的地区集团设“地区总部”或直辖的“分部”(与前款一样，统称“总部”)。3、总部在没有设地区总部或直辖分部的地区，可将总部事业的一部分委托给第三者，并称作委托业务的“支部”(以下称“支部”)。第二条加盟1、加盟金。每个店铺为元，在缔结加盟合同时向总部支付。并自双方在相互确认书上签字时起，此加盟金即充作委托保管的加盟申请保证金。此加盟金不返还。2、加盟者是位于(商店住所)的商店“C公司店”的经营者，本商店作为C公司连锁的加盟店，具备以下条件，并决心遵守本合同，诚实地从事经营。(1)依照总部的标准化计划，保持商店的结构;1(2)维持不接受第三者制约的经营体制;(3)加盟者是由自身或适合法律规定资格的代理者专门从事经营，或者要使从业者具有统一的连锁意识;(4)在积极协助连锁活动的同时，努力提高改善经营;(5)要认识作为C公司连锁商店的社会使命，忠实地为顾客服务，作一个永远提供便宜商品的商店。第三条加盟特权加盟者要具备以下基本的特权：(1)依靠使用“C公司”徽记进行营业，能享受“C公司”的知名度和信用;(2)进货“C公司”商标的商品，才能使用“C公司”的商标进行经营活动;(3)在商店的新设或装修方面，按照总部(支部)规定的标准化计划，争取商店的现代化;(4)加盟店的商品计划，按照总部(支部)制定的标准化计划，可以接受适合商店店址条件的商品供应计划的综合性援助;(5)被选定的商品，能以较稳定的价格进货，因此可以获取进货的合理化、精简化，另外，还可得到适时的特价商品;(6)...

自有不动产赠与合同（精选33篇）自有不动产赠与合同篇1甲方(赠与人)：_____(写明姓名、住址)住所：_____有效证件号码：_____乙方(受赠人)：_____(写明姓名、住址)住所：_____有效证件号码：_____甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照民法典等有关法律规定，双方自愿达成赠与房产协议如下：第一条：甲方自愿将其房产赠与给乙方，乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下：(一)座落于_____，建筑面积_____平方米;(二)赠与房屋的所有权证证号为_____;(三)房屋平面图及其四至范围见附件一(四)土地使用权取得的方式该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。第二条：因甲方_____，此房产所购的所有房款和税费均已有乙方代甲方支付，由甲方所购该房产并取得该房产房产所有权证。经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方，并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。1第三条：甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整，并保证房屋不受他人合法追索。第四条：甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人，否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的，甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。第五条：甲方赠与乙方房产，本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。第六条：在乙方能办理该房屋过户手续时，甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。第七条：甲、乙双方定于_____时正式办理过户该房屋,双方定于_____前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第八条：甲、乙双方确认，虽然房屋所有...

自有楼房出售合同（通用29篇）自有楼房出售合同篇1出卖人：(以下简称甲方)买受人：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。一、甲方愿意将坐落于，建筑面积为平方米的号自有楼房，出售给乙方。二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币(大写)万元人民币。三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款;甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及各种身份证交付给乙方。双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。1六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。甲方应该于年月底前协助乙方办理完产权过户事宜。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本协议签订后办理房屋所有权证书费用为甲方负责。其他税费按有关法律规定，各自承担。九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本约定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。十、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约...