合同范本

房屋住房装潢合同（精选5篇）房屋住房装潢合同篇1发包方(简称甲方)：_______________承包方(简称乙方)：_______________根据有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：材料费：______，人工费：______管理费：______，设计费：______垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____其他费用：______1经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：________。2、乙方提供的材料：________。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由___方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行...

房屋转让买卖合同（精选33篇）房屋转让买卖合同篇1卖方：___________(简称甲方)身份证号码：_____________________买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在县_________区_________________拥有的`房产，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)第二条上述房产的交易价格为：总价：人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日，乙方向甲方一次性付清人民币__________元整。第三条付款时间与办法：甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。1第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，代办产权过户手续费由______方承担。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所...

房屋转让协议（店铺）（通用29篇）房屋转让协议（店铺）篇1出让方(以下简称甲方)：买受方(以下简称乙方)：第一条甲方拟将位于市区第栋单元号的房地产转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解，愿意购买该房地产。第二条甲、乙双方议定该房地产交易总金额为人民币元整大写。乙方应于合同签订后天内支付甲方定金人民币元整大写。剩余房款人民币元整，在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后付款时冲抵。第三条本合同签订之日起三十日内，甲、乙双方应携带有关资料到房屋管理部门办理过户手续。乙方支付所有购房款时，甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。第四条双方同意于年月日由甲方将该房地产交付给乙方使用。第五条甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负1责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。第六条甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，甲方应在悔约之日起三日内将所收定金及购房款退还给乙方，另赔偿乙方人民币元整的违约金。乙方决定中途不买及逾期30天仍未付清应缴购房款时，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回，已付购房款甲方在七日内退回乙方。第七条办理上述房地产过户所需缴纳的税费，由甲、乙双方按规定各自负责。第八条本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，按下述第种方式解决：提交仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。第九条甲方在收到乙方全额房款的当日向乙方交付合同第一条所列房产及其附属设施的钥匙、水电煤气费缴付专业存折或其他凭证，还有所列房产相关的附属设施设备和相关服务的权利凭证。甲方(盖章)：乙方(盖章)：年____月____日　年____月____日2房屋转让协议（店铺）篇2转让方（简称甲方...

房屋装饰工程协议（通用21篇）房屋装饰工程协议篇1委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：___________________________二、工程地点：________________________三、工程项目内容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造价为人民币：____________________________________六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额_________预付款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额_________预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)1七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质...

房屋装修包工包料简单合同（精选29篇）房屋装修包工包料简单合同篇1委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：住房装修甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：计x平方米。3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4、委托方式：包工包料5、工程开工日期：6、工程竣工日期：工程总天数：第二条：工程价款工程价款(金额大写)。第三条：质量要求11、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2、工程验收标准，双方同意参照DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙2方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损...

房屋装修包料协议书（精选29篇）房屋装修包料协议书篇1甲方：_______________乙方：_______________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：施工内容：承包方式：合同总工期______天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。合同总价款其中：人工费________元材料费________元。二、双方工作1.甲方工作1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。__空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分__1空的房屋中所滞留的家具、陈_等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.乙方工作2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2乙方指派________为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1.工期延误1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：甲方不能按约定提供开工条件。设计变更和工程量变化。甲方同意工期相应顺延的其它情况。21.2由于甲方原因导...

房屋装修承揽服务协议（精选7篇）房屋装修承揽服务协议篇1乙方：甲、乙双方经协商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《民法典》及有关法律、法规之规定，就装修承揽合同达成以下约定，供双方共同遵守：一、工程概况1、甲方将德惠超市马边店涂料、油漆房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。2、分项工程单价：1、仿瓷：5.00元每平方米。2、乳胶漆：9.00元每平方米。3，墙纸粘贴：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米。5、以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。3、工程量：按工程验收的实际工程量计算4、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为18天。二、付款方式：1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作为工程前期借支款。2、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的95%，剩余5%为工程质保金，质保期为6个月。三、甲方责任11、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量3、甲方负责工程所需资源，如施工用水、电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路，拆除现场内障碍物4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠5、甲方对乙方施工现场进行监督工作，对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。三、乙方责任1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，不得擅自更改图纸，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任2、乙方应当以自己的设备、技术和劳动力完成...

房屋装修合同范本集锦（精选31篇）房屋装修合同范本集锦篇1甲方(委托方)：签约时间：乙方(施工方)：签约地点：为规范装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护-法》》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.装饰施工地点：_____________________________________________。2.建筑__________结构，建筑面积___________平方米。3.装饰施工内容：详见施工图，工程预算书4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。5.本工程由__________设计。6.工期：工程期限_____________天，从_______年_____月_____日开工至______年_____月_____日竣工。如遇审批有关事项，按委托人到相关职能部门办妥备案手续之日起计算。二、工程价款及结算方式11.总价款：(大写)________________元(其中：设计费____元，管理费(____%)元，税金(____%)元。)经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2.合同签订后____天内开工前，甲方支付总价款的____%，计_______元。泥工进场前或____年____月____日前，甲方支付总价款的____%，计_______元;木工进场前或____年_____月_____日前，甲方支付总价款的____%，计_______元;油漆工进场前或_____年____月____日前，甲方支付总价款的____%，计_______元：其余款项为本工程尾款。第三次付款时，甲乙双方应对已变更项目的工程和工程量进行核实和计算。并按合同比例进行支付和收款。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后一周内一次付清。三、施工准备及双方的义务(一)甲方工...

房屋租赁合同起草（通用28篇）房屋租赁合同起草篇1房屋租赁合同合同编号：出租人：                           签订地点：承租人：                            签订时间：     年     月     日第一条租赁房屋的基本情况租赁房屋坐落在                                 、间数        、建筑面积       平方米、房屋质量                            。第二条租赁期限租赁期限从      年      月      日至      年      月      日。（提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效）第三条 租金（大写）第四条租金的支付期限与方式第五条承租人需缴纳的费用1承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视费、卫生费和物业管理费。第六条租赁房屋的用途第七条 租赁房屋的维修出租人维修的范围、时间及费用负担：承租人维修的范围及费用负担：第八条出租人（是/否）允许承租人对租赁房屋进行装修或改善增设他物。装修、改善增设他物的范围是：租赁合同期满，租赁房屋的装修、改善增设他物的处理：第九条出租人（是/否）允许承租人转租租赁房屋。第十条定金定金（大写）                             元。承租人在                                   前交给出租人。第十一条合同解除和条件有下列情形之一，出租人有权解除本合同：1.承租人不交付或者不按约定交付租金达                个月以上；2.承租人所欠各项费用达（大写）                  元以上；3.未经出租人同意及有关部门批准，承租人擅自改变出租房屋用途的；4.承租人违反本合同约定，不承担维修责任致使...

房屋租赁合同书（没有被抵押）（精选33篇）房屋租赁合同书（没有被抵押）篇1出租方：________________承租方：________________甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：一、甲方将位于市街道小区号楼号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自________年________月________日至________年________月________日，计________个月。二、本房屋月租金为人民币________________元，按月季度年结算。每月月初每季季初每年年初日内，乙方向甲方支付全月季年租金。三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。四、乙方同意预交______元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。五、房屋租赁期从______年______月______日至______年______月______日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金%的违约金如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。1六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。八、甲方保证该房屋无产权纠纷乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津__提起诉讼，请求司法解决。十、本合同连一式份，甲、乙双方各执份，自双方签字之日起生效。1、甲方将租予乙方使用。月租金______元。自________年____月____日起至________年____月____日止，租期个月，押金______元。付租方法：乙...

房屋租赁合同优选[]（精选30篇）房屋租赁合同优选[]篇1出租人甲方：承租人乙方：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定甲乙双方在平等、自愿的基础上就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：第一条租赁期限：一、房屋租赁期自_________年____月____日至_________年_____月_____日共计_________年______个月。甲方应于_________年_____月_____日前将房屋按约定条件交付给乙方。房经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。二、租赁期满或合同解除后甲方有权收回房屋乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收结清各自应当承担的费用。三、乙方继续承租的应提前一个月向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。第二条租金及押金：一、租金标准及支付方式每个月:________元/月，房屋押金个月元待合同期满或特殊情况导致的合同结束乙方退租后返还。1二、支付方式现金，每月日前支付。第三条房屋维护及维修：一、甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件不得危及人身安全承租人保证遵守国家、的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。二、租赁期内甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后进行维修。2、因乙方保管不当或不合理使用致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的乙方应负责维修或承担赔偿责任。第四条转租：一、除甲乙双方另有约定以外，乙方需事先征得甲方书面同意方可转租给他人并就受转租人的行为向甲方承担责任。第五条合同解除：一、经甲乙双方协商一致可以解除本合同。二、因不可抗力导致本合同...

房屋租赁中介合同汇编（精选29篇）房屋租赁中介合同汇编篇1出租方（以下简称甲方）：姓名:身份证号码:承租方（以下简称乙方）：姓名:身份证号码:甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：一、租赁地点及设施：1.租赁地址：；房型规格；2.室内附属设施：A：电器：空调一台、燃气热水器一台B：家俱：二、租用期限及其约定：1.租用期限：甲方同意乙方租用年；自年月日起至年月日；2.房屋租金：每月元人民币；年租金元人民币。3.付款方式：按支付，另付押金元（相当于一个月租金）。租房终止，甲方结算验收无误后，将剩余押金退还乙方，不计利息。4.乙方租用期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费；5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。1（1）乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；（2）乙方在租赁期间，不得在屋内进行非常活动及违法行为，乙方如利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的，乙方应独立承担因此产生的相关责任。（3）未经甲方同意，擅自拆改变动房屋结构，或损坏房屋，且经甲方通知，在限定时间内仍未纠正并修复的；（4）乙方无故拖欠房屋租金达30天；（5）拖欠水电等因租房产生的费用累计一个月以上的；6.该房屋用途为租赁住房。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。三、双方责任及义务：1.甲方应保证房屋权属清楚，若发生与甲方有关的`产权纠纷或债权、债务，概由甲方清理，并承担民事诉讼责任。2.乙方租用期间须按时交纳租金及相关费用；3.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金；4.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租（卖...

抚养费减少起诉书（精选30篇）抚养费减少起诉书篇1原告：_________________李__________，女，_______________年_____年_____日出生，__________市__________区人，现住__________市__________区__________路__________号，电话：______________，手机：_____________。法定代理人：_________________张__________，女，_______________年_____年_____日出生，__________市__________区人，现住__________市__________区__________路__________号，电话：______________，手机：_____________。被告：_________________李__________，男，_______________年_____年_____日出生，__________市__________区人，现住__________市__________区__________路__________号，电话：______________，手机：_____________。诉讼请求：_________________1、判令被告自_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止每月支付我抚养费__________元;2、诉讼费由被告承担。事实与理由：_________________1我是张__________与被告的婚生女儿。_____________年_____月_____日，张__________与被告经__________人民判决离婚(或自愿登记离婚)，判决确定被告应每月支付我抚养费_______________...

抚养费教育费上诉书（精选3篇）抚养费教育费上诉书篇1关于抚养费教育费上诉书的回答为上诉状，是民事、行政或刑事案件的当事人对地方各级人民法院作出的第一审民事、行政或刑事判决或裁定不服，按照法定的程序和期限，向上一级人民法院提起上诉时使用的文书。如果当事人有能力可以按照格式来写。抚养费的上诉书(格式)上诉人：_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)被上诉人：_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)上诉人因_____________(写明案由，即纠纷的性质)一案不服_____________人民法院(写明一审法院名称)_________________第_______________号__________判决，现提出上诉，上诉请求及理由如下：_________________请求事项：_________________(写明提出上诉所要达到的目的)1事实和理由：_________________(写明上诉的事实依据和法律依据，应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)此致_____________人民法院上诉人：_________________(签名或盖章)抚养费教育费上诉书篇2甲方：____________________乙方：____________________欢迎使用______教育信息中心提供的特色网站托管服务。I等程序。3、乙方可享受甲方提供的免费网站空间和已授权的免费域名解释服务。(二)乙方的义务7、乙方不得进行下列行为：1)未向甲方申请和得到甲方同意，超越原来所申请服务的范围，增加网站功能的。2...

工厂厂房赠与合同（精选3篇）工厂厂房赠与合同篇1赠与人：(以下简称甲方)住所：有效证件号码：受赠人：(以下简称乙方)住所：有效证件号码：受赠人为法人或其他组织的：受赠人：(以下简称乙方)住所：负责人：职务：甲方自愿将其下所有的不动产赠与乙方。按照有关法律规定，双方达成赠与协议如下：第一条不动产的坐落位置及其他自然情况本合同所指不动产位置于其他自然情况，如面积、户型、建筑时间等等：第二条赠与人的权利与义务(一)赠与人的权利1、不动产所有权转移于乙方前，甲方有权使用该不动产或将其出租给第三人且有权获取因出租该不动产而产生的`收益;2、甲方可根据需要要求乙方在合同生效且接受赠与的同时履行一定的义务(如：扶养甲方夫妻);3、乙方有下列情形之一时，甲方可以撤销赠与：(1)严重侵害赠与人或赠与人的近亲属;(2)不履行对赠与人的扶养义务。(二)赠与人的义务1、按合同约定转移不动产所有权于乙方;12、附义务赠与中，赠与财产有瑕疵的，应在附义务限度内承担与出卖人相同的责任;3、故意或重大过失导致合同所指不动产毁损、灭失的，应承担损害赔偿责任。第三条受赠人的权利与义务(一)受赠人的权利本合同生效后，乙方依法取得合同项下不动产的所有权。(二)受赠人的义务1、若赠与合同附义务，乙方应按合同约定履行所附义务。2、甲方依合同约定撤销赠与时，乙方应向甲方返还不动产。第四条赠与标的登记甲乙双方应按有关法律规定共同办理不动产转移登记手续。第五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份文本具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：签约时间年月日工厂厂房赠与合同篇2甲方：________________乙方：________________双方缔结如下赠与合同：第一条甲方将其所有的不动产依以下各条约定赠与乙方。2第二条甲方会同乙方于________年____月____日进行登记的不动产转移登记及转让手续。第三...

工厂代加工的合同范本（精选33篇）工厂代加工的合同范本篇1甲方：法定代表人：住址：邮编：联系电话：乙方：法定代表人：住址：邮编：联系电话：甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就保健食品委托加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。第一条委托加工产品名称、加工工序范围和产品规格委托生产产品名称：第二条委托生产的工序范围乙方严格按甲方提供的生产工艺从原料与辅料进行生产制造、内包、外包的整个过程(混合、插囊、压板/装瓶、包装、装箱、打包)进行组织生产，生产过程中由甲方派技术人员及质量管1理员配合乙方指导和监督整个生产过程直至生产处合格产品，由乙方负责提供产品生产记录和检验报告。工艺要求：产品生产各工序要求：按甲方提供的产品生产工艺执行。第三条物料验收甲方提供的原料、辅料、包装材料在乙方仓库进行核查并对数量进行清点、验收。乙方向甲方提供验收入库单，乙方每月底向甲方提供原料、辅料、包装材料余料清单，以便甲方做生产成本核算用。第四条成品验收甲方根据乙方提供的生产记录及乙方检验结果进行收货验收，验收数量由双方进行确认，合格的产品由甲方负责运输，并由乙方向甲方提供本批产品合格产品出库单及生产记录和检验报告单。鉴于原料、辅料、包装材料由甲方提供，并负责质量情况，乙方检验报告单只负责乙方生产过程中水分、装量等的控制和成品常规微生物限度的控制，其他项目由甲方负责。同时声明：装车前的产品一切毁损风险由乙方承担，产品装车后，产品的一切毁损风险责任由甲方承担。第五条加工单价及付款方式插囊及包装：产品验收合格后，先付款后提货，乙方收到款后向甲方出具增值税发票。第六条双方应遵守26.1甲方负责提供加工所需的所有原料、辅料、包装材料以及相关的工艺技术资料，乙方提供加工所需的场地、设备、人员和能源，保证按甲方的要求和出产品的时间组织生产。...

工厂临时工人劳务协议（通用3篇）工厂临时工人劳务协议篇1甲方：__乙方：鉴于乙方为人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。第一条本协议期限为__ 年。本协议于__ 年__ 月__ 日生效，至__ 年__ 月__ 日终止。第二条乙方承担的劳务内容、要求为：一、乙方根据甲方工作要求和安排，担任职务，并保证按照甲方要求按时保质完成工作任务。二、乙方同意甲方根据工作需要调整乙方的具体劳务内容和岗位。第三条乙方应参加甲方为乙方提供劳务安排的培训、学习，并按照甲方要求的时间和地点提供劳务。乙方提供劳务期间，应当遵守甲方各项规章制度、严格遵守甲方的业务操作规程和工作规范，爱护甲方财产。乙方出现任何违反甲方规章制度的行为，甲方均有权随时解除本协议。1第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。第六条甲方按每笔业务给乙方结算劳务报酬佣金，标准为：1、网站建设项目：__元以下的合同订单，每笔按合同金额40%的标准计提报酬佣金;20__元以上的合同，每笔按合同金额50%的标准计提报酬佣金;2、网站优化项目：乙方签单时应和甲方进行事先沟通每个关键词的价格。乙方签单后，甲方按照合同金额的20%给予结算报酬佣金;第七条发生下列情形之一，本协议自行终止：一、本协议期满的;二、乙方服务的项目合同终止或提前终止的;三、双方就解除本协议协商一致的;四、乙方由于健康原因不能继续履行本协议义务的;五、因本协议签署时依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行的。第八条甲、乙任何一方单方面解除本协议的，需提前日书面通知另一方。第九条本协议终止、解除前，乙方应在日内将有关工作向甲方移交完...

工程材料购销合同范例20xx（精选20篇）工程材料购销合同范例20xx篇1合同编号：___________甲方：___________(采购单位)乙方：___________(供货单位)签订地点：__________签订时间：_________年______月____日为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条标的名称、规格、数量、价格、交付时间：第二条材料的质量：2.1乙方提供的产品必须符合标准要求，如甲方有特殊要求的，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。2.2在材料交货前的任何时间，甲方有权对材料进行出厂前检验，但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密，并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。2.3每批次材料交货时，乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式份，如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料1的，乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。2.4无论甲方是否要求，乙方有义务向甲方提供书面的运输、包装、仓储和保管要求，以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要，乙方应向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起____个月，在此期间内由于材料质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责，或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作，费用由乙方承担。第三条材料包装标准和包装物的供应与回收：第四条材料交货方法、运输方式及交货地点：4.1交货方法，按下列第项执行：(A)乙方送货并承担费用;(B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责装车)。4.2运输方式：4.3交货地点和接货单位(或接货人)：4.4现场卸货由负责，卸车费用由卸方负责。4.5材料交货数量的...

工程仓储保管合同（精选3篇）工程仓储保管合同篇1存货方：合同编号：保管方：签订时间：年月日签订地点：根据《中华人民共和国经济民法典》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定，存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量，经双方协商一致，签订本合同。第一条储存货物的品名、品种、规格、数量、质量、包装1、货物品名：2、品种规格：3、数量：4、质量：5、货物包装：第二条货物验收的内容、标准、方法、时间、资料第三条货物保管条件和保管要求第四条货物入库、出库手续、时间、地点、运输方式第五条货物的损耗标准和损耗处理第六条计费项目、标准和结算方式1第七条违约责任1、保管方的责任(1)在货物保管期间，未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物，造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，应承担赔偿责任。(2)对于危险物品和易腐物品等未按国家和合同规定的要求操作、储存，造成毁损的，应承担赔偿责任。(3)由于保管方的责任，造成退仓不能入库时，应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金元。(4)由保管方负责发运的货物，不能按期发货，应赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点，除按合同规定无偿运到规定的到货地点外，并赔偿存货方因此而造成的实际损失。(5)其它约定责任。2、存货方的责任(1)由于存货方的责任造成退仓不能入库时，存货方应偿付相当于相应保管费%(或%)的违约金。超议定储存量储存的，存货方除交纳保管费外，还应向保管方偿付违约金元，或按双方协议办。(2)易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物，必须在合中注明，并向保管方提供必要的保管运输技术资料，否则造成的货物毁损、仓库毁损或人身伤亡，由存货方承担赔偿责任直至刑事责任。2(3)货物临近失效期或有异状的，在保管方通知后不及时处理，造成的损失由存货方承担。(4)未按国家或合同规定的标准和要示对储存货物进行必要的包装，造成货物损坏、变质的，由存货方...

工程承包合同（精选30篇）工程承包合同篇1发包方：________________承包方：________________根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。(1)工程概况工程名称：________________;工程地点：________________;工程计划批准单位及文号：________________;工程范围和内容：全部工程建筑面积____________平方米。(2)工程期限本工程合同总工期为________天。本工程开工日期__________年________月________日，竣工日期__________年________月________日。(3)工程合同总价本工程合同总价为人民币___________元。(4)材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第__________办理;1材料、设备供应范围的划分和检验;材料价差及实物价格的结算;(5)工程质量和检查验收(6)施工设计变更(7)双方负责事项(8)工程价款的支付与结算(9)违约责任与奖励规定(10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。(11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。(12)附则其他本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。本合同正本________份，其中发包方执________份，承包方执________份，副本________份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包...