所有文档

室内环境装修合同（精选3篇）室内环境装修合同篇1甲方：_________乙方：_______根据《中华人民共和国民法典》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《住宅室内装饰装修工程施工规范》，甲方与乙方经协商一致，签订本《室内环境质量保证合同》作为《_________》装修工程合同附件。一、本室内环境质量保证合同内容和范围1.达标要求：乙方在室内环境质量验收期内，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，保障本次装修工程室内环境质量达到国家验收标准。2.建材保证：甲方保证本工程涉及自购建材达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，乙方对因甲方自购建材造成的室内环境质量超标不负责任。3.甲方保证：本次室内环境质量检测工程涉及的室内空间在验收时无其他甲方自置的装饰和家具等污染源。4.验收时间：检测依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》之6.0.1条款规定：民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天后、交付使用前进行，定为完工后_________日内进行，具体日期由甲乙双方约定。15.检测机构：甲乙双方共同认可具有资质的机构福建省分析测试中心进行本次室内环境质量检测。6.验收监督：甲乙双方共同监督检测过程，并对检测结果签字确认。7.甲/乙方为本次检测的委托方。甲方检测监督人为：_________，电话：_________，通讯地址：_________;乙方检测监督为：_________，电话：_____，通讯地址：_________。8.通知到场：本次检测的委托方应提前2天通知双方的授权监督人携委托书到场监督检测过程。此等通知可以普通信函或挂号信函或特快专递或者传真，双方的授权监督人接到通知后应当到场;甲乙双方有任何一方不到场的，视为自愿放弃相关现场监督权利，检测验收照常进行，测量结果视同双方认可。9.验收证书：由...

水果蔬菜招标合同（精选5篇）水果蔬菜招标合同篇1甲方(受托方)：乙方(竞标方)：甲方受(简称)委托进行招标采购。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，和竞标方(乙方)达成如下协议：一、产品名目、品级：二、质量要求：三、产地规格要求：四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价()。五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。六、数量：本次委托招标数量为箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量50%，应给予乙方合理备货时间。七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。九、交货地点及时间：货物交付地点为。从年月日起到月日。水果每天早上5点至7点30分。蔬菜下午5点至晚上11点到货验收。搬运费用乙方自负。1十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的5%)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和民润公司财务部核对，监督民润公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由民润公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。十三、招标代理费：甲方每次向中标方收取合同总额0.2%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自...

水晶影象制作技术加盟合同（精选6篇）水晶影象制作技术加盟合同篇1水晶影象制作技术加盟合同甲方：乙方：为了更好的发展中国水晶影像事业，______水晶影象工艺品厂开发出电脑制作水晶影像工艺。?本着平等互惠互利的原则，甲乙双方就电脑彩色水晶影像制作技术加盟达成以下的协议条款：一、乙方向甲方学习电脑彩色水晶影像技术，加盟费共计为：______元（rmb）。二、甲方的技术加盟费内应包含的设备、资料如下：1、技术培训（3种技术：双面透，单面高清晰度技术，免打磨技术）2、水晶专用打磨抛光机一台3、水晶专用固化灯一台4、样品5个（学员亲自动手实习）5、进口抛光粉半斤6、教学软件一套7、技术资料一份8、凡学员可以享受样品款式订做业务，及激光雕刻，喷字，等附加服务。1四、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即生效，均具有同等法律效应。甲方（签字）：乙方（签字）：乙方地址：联系电话：身份证号码：水晶影象制作技术加盟合同篇2甲方：乙方：为了更好的发展中国水晶影像事业，______水晶影象工艺品厂开发出电脑制作水晶影像工艺。?本着平等互惠互利的原则，甲乙双方就电脑彩色水晶影像制作技术加盟达成以下的协议条款：一、乙方向甲方学习电脑彩色水晶影像技术，加盟费共计为：______元（rmb）。二、甲方的技术加盟费内应包含的设备、资料如下：1、技术培训（3种技术：双面透，单面高清晰度技术，免打磨技术）2、水晶专用打磨抛光机一台3、水晶专用固化灯一台4、样品5个（学员亲自动手实习）5、进口抛光粉半斤26、教学软件一套7、技术资料一份8、凡学员可以享受样品款式订做业务，及激光雕刻，喷字，等附加服务。四、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即生效，均具有同等法律效应。甲方（签字）：乙方（签字）：乙方地址：联系电话：身份证号码：水晶影象制作技术加盟合同篇3甲方：乙方：为了更好的发展中国水晶影像事业，...

水泥制品销售的合同范本（通用5篇）水泥制品销售的合同范本篇1需方(以下简称甲方)：__犇燚商贸有限公司供方(以下简称乙方)：甲乙双方根据(合同法)等法律法规的规定，按照平等互利﹑诚实守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。一﹑货物名称﹑型号﹑数量﹑价格产品名称型号规格单位数量单价(元)金额(元)水泥涵管800×2米节240.00水泥涵管1000×2米节380.00水泥涵管1200×2米节630.00以上都含税、含运费价：提供发票类型：增值税专用发票二﹑质量要求﹑技术标准：符合国家规定的`相关质量标准与行业内的质量标准，并符合淮南站前广场要求的质量标准。三﹑供货时间﹑地点﹑方式：(淮南站前广场项目部)。运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。四﹑风险转移：自货物交付至甲方指定地点时起转移。五﹑付款及结算方式：所购水泥涵管金额满十万结算一次，每次结算付至总额的百分之七十，余款待停止供货后分三个月分期付清。1六﹑违约责任：1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的构成违约，承担相应的违约责任，若造成甲方损失的，应赔偿甲方的经济损失。2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为，否则，甲方有权解除合同不予支付货款，平有权对甲方处以5000-20xx0元罚款。3﹑乙方不得恶意减少送货数量，否则少一罚百并不予结算货款。七、未尽事宜：双方可通过签订补充协议的方式加以约定，补充协议是本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力八﹑争议解决办法：因执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：合肥犇燚商贸有限公司乙方：委托人：委托人：开户行：开户行：账号：账号：日期：日期：水泥制品销售的合同范本篇2甲方：（购方）2乙方：（销方）根据《中华人民共和国合同法》及...

提供劳务损害上诉状（精选7篇）提供劳务损害上诉状篇1上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系__________省_______________二组，身份证号_____________，暂住__________市__________区_________________，电话：_____________。被上诉人(一审被告)：_________________宁波__________州_________________厂，地址：_________________市__________区_____________负责人：______________，138066_______________6上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服__________市__________区人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。上诉请求1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。事实及理由1此致__________市中级人民法院上诉人：______________代理律师_______________年_____月__________日提供劳务损害上诉状篇2上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系湖南省_______________二组，身份证号____，暂住宁波市鄞州区_______________1，电话：____________________。被上诉人(一审被告)：_________________宁波市鄞州_______...

投资管理有限公司宣传推介管理制度（精选3篇）投资管理有限公司宣传推介管理制度篇1投资管理有限公司宣传推介管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范 资本投资管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的宣传推介行为，完善宣传推介材料制作、分发与公布流程，促进私募投资基金行业健康发展。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、(其他适用法规)等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。第二条 本公司从事基金宣传推介的相关人员，包括宣传推介材料的制作、分发人员、具体从事宣传推介的人员及相关业务责任人等。第三条 公司及业务人员开展宣传推介活动，应当遵守法律法规、本办法的规定及基金销售协议的规定，诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守，防止利益冲 突，履行说明义务，合理的注意义务，承担特定对象调查，私募基金推介及合格投资者确认等相关责任。不得向合格投资者之外的单位和个人进行推介。第四条 公司暂不采用互联网媒介在线向投资者推介私募产品，如有业务需要进行业务拓展的，相关程序另行规定。1第五条 为加强对投资人的教育和引导，注重对行业公信力及公司品牌、形象的宣传，公司开展宣传推介材料相关活动应遵守以下原则：1.全面性原则。在涉及基金业绩表述等内容时，要全面揭示基金的过往运作情况，不得进行选择性陈述，对投资人形成误导。2.准确性原则。宣传推介的内容必须准确、真实，与基金合同相符。3.审慎性原则。宣传推介的内容应遵从审慎性原则，不得夸大基金业绩、不得预测或模拟过往业绩，不得使用没有可靠数据来源的材料等。第六条 从事基金宣传推介活动的人员应取得基金从业资格，熟悉基金运作相关的法律、法规和规定等，具有相应的专业能力和职业素养。第二章 宣传推介行为第七条 公司市场销售部门不得通过下列媒介渠道推介私募基金：1.公开出版资料;2.面向社会公众...

土方外运承包合同（精选6篇）土方外运承包合同篇1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）经双方友好协商一致制定条款，双方务必遵守执行。我方承接挖土方外运工程，工程分项较多，为满足我方外运的需要，经双方友好协议，特与甲方达成土方外运承包协议书，由乙方完成土方装、外运工作，双方共同合作，完成此项工作任务。一、工作任务概况：1、承包行为：单价包干。2、承包范围：土方装及外运。3、承包外运数量：____立方米。二、承包形式：1、单价承包____元/每立方炒房在正常情况不在调整；如出现泥，在无法清运的'情况下，甲方必须调整价格。（按国家预算为准）。2、本协议工作任务乙方不得转包，一旦发现转包，按违约处理，在此期间发生的损失一律由乙方自行负责。三、本协议自20___年__月__日开工至20___年__月__日竣工。四、施工安全：11、乙方必须制定安全措施，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，保证施工安全。否则出现安全事故，概由乙方负责。2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥，因甲方指挥不当造成的人身伤亡及安全事故，由甲方负全责。3、在施工中现场以外城管交通环卫由乙方自行解决，现场以内由甲方解决。五、结算：1、土方每月按实际出土方量数为准，并在每月30日至下月5日之前把本月结算款全部结清。2、在施工中甲方没有按合同付款，给乙方造成停工，甲方应赔偿机械费，一切后果由甲方负责。六、协议附则：1、本协议自双方共同签字之日起生效。2、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方法定代表人或委托人：乙方法定代表人或委托人：签字日期：20___年__月__日签字日期：20___年__月__日土方外运承包合同篇2甲方：乙方：2为优质、快速搞好昭云大道下穿京广铁路工程项目的土石方外运，双方本着公开、公正、友好、自愿的原则，乙方在充分了解了该工程现状(包括土质变化、地...

外墙装饰劳务合同（通用3篇）外墙装饰劳务合同篇1(简称甲方)：承包组(简称乙方)：为达到高效优质、保质、保量完成料方式给乙方承包，为分清责任，经双方协议一致，签订本合同，双方共同履行如下条款：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包范围：按施工图、图集、会审纪要、变更通知的所有工程量。5、开工日期;6、竣工日期;7、总日历天：8、质量等级：二、承包项目及施工内容：(1)乙方承包工程主体、屋面、内外墙装饰等，按设计图纸、图集、图纸会审纪要、设计变更通知所有工程量(除木工、铁工)。(2)乙方所包的项目中卷扬机棚砌砖，操作搅拌机、砂浆机，卷扬机，室外硬地面，排水沟，场地清理，放线、打水平、除双排外架外，其他内外脚手架搭设，操作台、走桥铺跳板、门窗过1梁，小型预制构件制安，变压式排烟道安装，内外墙与框架柱梁连接处墙钉钢丝网，拉结筋安装、预埋、预留、成品保护、捣砼淋水养护、安全网内杂物清理，砌砖石灰池，试块养护池、落地灰筛出复用，即每项工程量工完清场，扫地出门，验收交付使用等内容均含在包干价内。捣砼时板筋、负筋保护层、板厚专人控制，如无控制好实测不合格所发生的所有费用由乙方承担。室内顶棚不用抺灰。柱、梁、楼梯间斜板抺灰。(3)乙方所施工的项目要严格按照强制性标准，现行的相关验收规范标准施工，砌砖用皮数杆，框架柱上分控制水平高度，天面、外墙、卫生间保证不渗水，各分项施工中要自检，达不到要求的要及时返工。如无返工每处罚款贰佰元，外墙砌砖不准留架眼。(4)配合项目部及时做好有关技术、安全资料，施工现场材料堆放整齐，天天小清理，每周大清理一次，有关单位到现场检查，要提前场地清扫。(5)基础及地面垫层、框架柱、构造柱、过梁、雨蓬、天沟、压顶等零星构件现场自拌不泵送。三、技术组织与手续要求：为紧密配合甲方施工进度计划，乙方提供18岁以上的男性民工体健康有组织纪律性、，技术...

委培合同违约责任（精选7篇）委培合同违约责任篇1根据国家教育部关于“高等学校可以少量招收委托培养硕士生”的精神。经报请上级主管部门批准，__________年我院将继续招收若干名委托培养硕士研究生。现经委托单位__________(简称甲方)，招收单位_______________学院(简称乙方)，委托培养硕士生_______________(简称丙方)。通过协商，达成如下协议：一、从_______________年全国统一招收硕士研究生中确定考生_______________为_______________专业_______________研究方向委托培养硕士研究生。二、上述委托培养名额列入乙方研究生招生规模之中，报教育部批准后，由甲乙丙三方签订本协议，由乙方发出录取通知书。三、丙方的教学按乙方专业培养方案进行，学制为_______________年。四、甲方每年需按委托培养学生数向乙方缴纳委托培养费_______________万元/生，并于每学年开学前通过银行汇入乙方。未按时缴纳学费者不予学籍注册，并按自动退学处理。五、丙方入学时，其户口、人事档案、工资关系仍由甲方负责，不转入乙方。甲方负责其工资、福利待遇(包括困难补助、医疗费及其它应享受的福利待遇)。1六、丙方在培养期间，必须遵守乙方的学籍管理条例和规章制度。丙方受警告、记过、留校察看等行政处分，由乙方做出决定，通知甲方;丙方中途退学和受勒令退学，开除学籍处分或其它原因被取消学籍者，由乙方做出决定，将定向生退回甲方，由甲方处理。七、丙方毕业后，必须回定向单位，不得改换单位，乙方不负责分配工作。毕业时由乙方将丙方的毕业证书、学位证书直接转交甲方人事部门，丙方持派遣证回甲方报到后领取上述证书。八、签订此协议书的委托单位必须有人事权，否则无权签署。在甲方单位公章处只能盖人事单位的公章，其他部门章无效。九、本协议一式三份，...

委托出租合同书范本（精选3篇）委托出租合同书范本篇1出租方（甲方）委托方（乙方）签订时间：_____________________________签订地点：_____________________________根据房产交易管理有关规定甲方、乙方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方出租厂房相关事宜经协商并达成一致，订立本协议，共同履行。第一条甲方同意将本人坐落在本市______区______路______厂房委托给乙方出租，出租厂房建筑面积_________，甲方出租厂房已征得厂房共有人的'同意，并为此承担相应的法律责任;乙方对上述厂房已经充分了解，愿意接受甲方的委托。第二条甲方厂房出租/出售价格为人民币_________元第三条委托期限：由_________年_____月_____日起至_____年_____月_____日，或乙方成功出租/出售该厂房为止。第四条乙方代理上款所述厂房出租，并按照甲方意愿成功交易后，根据国家计委、建设部《关于房地产中介服务收费的通知》在厂房出租后，甲方向乙方交付委托服务费，租赁委托代理费按一个月租金的百分之_____计算。买卖委托服务费按总售价的百分之_____计算。1第五条甲方之义务1.于本委托书签订时，应具实告知乙方承租该物业的确实合法用途。2.于委托期间内或在撤消委托后六个月内，甲方不得私下与乙方所中介之业主签订意向书或租赁/买卖合约。甲方在得到乙方协助与业主签订意向书或租赁/买卖合约之当天，甲方须以转账、电汇、支票或现金支付本委托书内订明之委托服务费(佣金)予乙方。第六条乙方权利及义务1.乙方负责提供出租厂房价格评估咨询及法律法规咨询，向甲方报告所委托事项处理情况2.乙方免费将甲方出租信息公布于_______________，并通过适当途径寻找承租方;并代表甲方进行交易接洽。3.乙方提供规范出租合同范本，并协助甲方与承租方签订意向书...

委托个人代理人保险合同（精选3篇）委托个人代理人保险合同篇1合同编号：_________甲方：_________乙方：_________甲乙双方根据《中华人民共和国保险法》、《保险代理人管理规定(试行)》等有关法律、法规，本着平等自愿的原则，经协商一致，签订本保险代理合同。第一条　总则(一)甲方委托乙方在甲方授权范围内，以甲方的名义代甲方办理个人人身保险业务，乙方在本合同有效期内，按照约定范围从事代理活动所产生的保险责任由甲方承担。甲方按本合同约定支付乙方代理手续费(佣金，下同)。本合同及相关文件内容均不直接或间接构成甲方与乙方之间有雇主与雇员关系。(二)本合同一经订立即生效。乙方有_________个月的被考察期，被考察期间，甲乙双方均可随时提出解除本合同，对方应予同意。第二条　授权(一)在本合同有效期内乙方可在_________市行政区划范围内以甲方名义招揽甲方开办的适合个人投保的人身保险业务(具体险种见附件)、收取保险费及提供售后服务。1(二)甲方根据业务发展的需要可以对乙方代理的业务区域、险种及其他授权内容进行调整。第三条　保险费的收取和交付(一)乙方须在代理甲方收取保险费之后在保险费收据上签字，且只能在收到保费之后才能开具收据。(二)乙方不得为客户垫缴保险费，乙方缴至甲方的保险费一律视为是由投保人缴纳的。(三)任何情况下，乙方均不得使用自己的姓名和账户收款。乙方应在_________个工作日内按甲方规定的方式将以甲方代理人身份收取的全部保险费及时缴至甲方，不得挪作他用。第四条　代理手续费的支付(一)甲方根据乙方代理的保险费收入支付乙方代理手续费，具体支付标准由甲方按不同险种、不同缴费期限和不同缴费方式确定，并予公布。甲方根据业务发展需要可以统一对代理手续费标准进行调整，并予公布。(二)代理手续费以人民币现金或转账的方式支付。(三)同时符合以下四个条件，乙方才有权要...

委托设计制作加工合同书（精选3篇）委托设计制作加工合同书篇1甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：传真：传真：甲乙双方经友好协商，兹就甲方委托乙方制作甲方达成以下协议：一、项目概要：二、项目明细：项目名称：⑴尺寸：⑵设计制作：⑶纸张：⑷页数：⑸色数：⑹后道加工：⑺数量：单价：总价：三、付款方式：开始制作之日起支付价格总额之30%，小样确定后支付20%，余款50%于交货当日付清。四、交货方式印刷加工：在确认打样稿后个工作日内交货。交货地点：甲方公司北京地址，乙方承担运费，产品风险自交货时转移。1五、印刷质量标准1、乙方前期制作应按提供样稿之要求按时，按质完成，印刷品质量以签字样稿为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。2、甲方委托乙方设计制作的稿件，甲方有权要求乙方提供最多不超过四次的样稿确认。在乙方提供第四次确认稿时，甲方应完成所有的确认修改工作。如因甲方原因在第四次确认稿后仍需要进行修改，甲方同意视修改内容额外支付每页不超过100元的改稿费用。3、如为甲方提供的菲林，且打样稿与菲林不一致的情况，乙方不保证印刷颜色与所提供样稿的绝对一致，而应以菲林正常的印刷效果为准4、彩色印刷品的色差范围正负应不超过样稿的10%，套印允许误差应小于0.2.其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收5、甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后三个工作日内提出，在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行广告的连带责任。六、知识产权及保密1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。2、乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。3、乙方为甲方杂志制作的平面设计，其著作权属于甲方。24、乙方应妥善保存杂志的所有电子设计稿件、菲林，甲方若需要，应予提供;合同终止后，若双方不再续约，乙方应将所有电子设计稿件、菲林交给...

小区物业车位租赁合同书（通用6篇）小区物业车位租赁合同书篇1甲方：______________乙方：______________一、因该车位是出售车位，故在租赁期间若有业主购买该车位，乙方须服从甲方安排，另行调整车位，但甲方应于一周前通知乙方。二、车位月租金为人民币_______元(大写_______佰元)(使用未满一个月的按一个月计算租金)，车位管理费为人民币_______元(大写_______佰元)，押金为人民币_______元(大写_______佰元)乙方在签订合同时，须缴纳一个月车位租金、管理费和押金(此项押金租赁期满时退还)，以后乙方按月向甲方缴纳费用。如乙方不按时交纳车位租金、管理费的，甲方有权收回车位转租出售给他人，并从押金中扣除所欠费用。三、该车位由_______市_______物业服务有限公司(以下简称“物业公司”)统一进行管理，乙方使用车位必须遵守停车场管理规定，服从停车场管理人员管理，车辆入场凭证泊车，出场验证放行。违反规定者情节严重拒不服从的，甲方有权解除租赁合同。乙方必须爱护车场内公共设施，造成损坏的必须承担修复和赔偿责任。1四、本车场限高2.2米。在车位租赁合同期内，租赁车主合法拥有该车位平时之使用权，该使用权仅限于：小型车辆的停放用途。乙方所租用的车位只准乙方登记的车辆使用，乙方如更换车辆、车牌号、车型和车身颜色等，需事先到管理处登记备案。五、停车场收取的租金及管理费用于车位日常保洁、出入交通管理、车场各种设施电器的用电用水和耗材、墙地面涂料、维护人员费用等。不包含车辆保管费，物业公司不承担车辆及车内物品的保管责任，物业公司对本小区业主业户使用车位期间发生的车辆及其零配件、车内物品的遗失、损失概不负责。六、车位租赁合同期满后，经乙方申请可以续订合同，但乙方必须在合同期满前十五天向甲方提出申请，经甲方同意后续订合同，否则将视为自动终止租赁，该车位...

小型装修施工合同（精选3篇）小型装修施工合同篇1发包方：承包方：承包方式：依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条1.1、工期本合同工程定于年日开工;于年日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。1.2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3、工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。发包方于0000年月日，向承包方提供套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：;项目经理姓名：。第4条发包人工作1开工前办理完毕完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场效验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后1天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后2天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第5条承包人工作5.1每月遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后1天内向发包方提交施工...

新版股权赠与合同书样本（精选3篇）新版股权赠与合同书样本篇1赠与人：受赠人一：身份证号码：身份证号码：住所：住所：联系电话：联系电话：受赠人二：受赠人三：身份证号码：身份证号码：住所：住所：联系电话：联系电话：受赠人四：受赠人五：身份证号码：身份证号码：住所：住所：联系电话：联系电话：为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束，使中高层管理人员的利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，赠与人、受赠人各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等1相关法律法规规定及《公司章程》，同意就有限公司股权期权赠与事项达成如下协议：第一条股权赠与1、赠与人为有限责任公司(以下简称“公司”)的原始股东，出资额为人民币元，本协议签订时赠与人占公司股权%，是公司的实际控制人。2、赠与人出于对公司长期发展的考虑，为激励人才，留住人才，同意将其拥有不超过公司股份总额%的股票期权平均赠与给受赠人一、二、三、四、五，受赠人可在指定的行权日期即公司上市之日起享有公司普通股。3、受赠人一、二、三、四、五同意接受上述赠与。4、本协议赠与标的股票期权生效之日为公司实际上市之日，受赠人于公司上市之日次日起可行使认购相应期权权利，即股权生效以公司上市为附加条件。5、受赠人有权在赠与期权生效之日起3个月内认购全部受赠期权。若期权生效之日起3个月内未认购全部期权，视为受赠人拒绝接受赠与，则剩余股票期权失效，剩余股票权利回归甲方。6、受赠人在兑现股权后才能成为公司股东，并依法享有股东权利，承担股东义务。7、本协议旨在通过赠与公司股权的方式激励公司中高层管理员工充分发挥其主观能动性，实现公司的可持续发展。本协议约定的行权期实现之前，赠与人将通过公司绩效...

学生出国留学合同（通用3篇）学生出国留学合同篇1(具有法人资格的)单位(简称甲方)的法定代表人(姓名)委托本单位(姓名)为代理人与(单位、姓名、性别、出生年月、住址)(简称乙方)，就甲方派遣乙方出国留学事宜，签订如下协议：甲方根据人才培养和事业发展的需要，派遣乙方出国留学，乙方按受甲方的派遣。甲方派遣乙方以　　　身份赴　　　国留学，期限为　　年个月(自出国　　之日起(具有法人资格的)单位(简称甲方)的法定代表人(姓名)委托本单位(姓名)为代理人与(单位、姓名、性别、出生年月、住址)　　　　(简称乙方)，就甲方派遣乙方出国留学事宜，签订如下协议：第一条　甲方根据人才培养和事业发展的需要，派遣乙方出国留学，乙方按受甲方的派遣。第二条　甲方派遣乙方以　　　身份赴　　　国留学，期限为　　年　　个月(自出国　　之日起计算)。第三条　甲方指导乙方制订具体的留学计划，甲方和乙方商定的留学内容是：　　乙方须达到的留学目标为：第四条　甲方在乙方出国留学期间，指定(姓名、单位、职称)　　对乙方给予必要的业务指导。1第五条　甲方对乙方留学期间在国内的直系亲属，根据国家的政策、规定，给以必要的关心和帮助。　　第六条　甲方根据国家的政策规定，保证乙方在如下方面的待遇：　　乙方为(国家或单位)公派出国留学人员;　　出国置装费(金额)及支付办法：　　　　;　　出国国际旅费(金额)及支付办法：　　　　;国外学习生活费(金额)、医疗保险费(金额)及支付办法：　　在本协议第二条规定的期限内国内的工资：(照发或不发);　　回国休假待遇(提供回国旅费或不提供);其他待遇：　　回国后的经费结算办法(包括乙方在国外留学期间取得外国资助的结算法)：第七条　甲方在乙方回国后，负责安排乙方的工作，并积极创造必要的工作和生活条件，发挥乙方的作用。第八条　乙方保证按本协议书第二条、第三条的规定，在国外努力完成学业，并按期回国服...

学校场坪租赁合同（通用6篇）学校场坪租赁合同篇1承租房(甲方)：出租方(乙方)：甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订以下租赁合同，商定如下条款，共同遵守执行。一、设备租赁内容1、租用时间：年月日，租用物品于活动当天下午5：00前到位;撤展时间为年月日下午，活动完毕撤展。2、租用场所：3、租用物品如下：物料名称：备注：数量：单价(元)/场：时间：总价：舞台：(高)含旧地毯X㎡(红地毯面积)X元/㎡5场背景画(彩绘)元/㎡背景行架元/米场场外音响1套1合计元优惠价元4、付款方式：乙方设备进场安装调试好后，甲方付合同总额的50%，即人民币元整(￥元)，合同内容执行完毕，甲方向乙方支付合同的剩余总额50%，即人民币元整(￥元)，此合同从双方签定之日起生效。二、甲方责任：1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理等)2、甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天0.3%赔付滞纳金。三、乙方责任：1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，确保租赁期内正常使用。2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，或不能确保租赁期内正常使用，甲方将扣除给乙方的全部合同款项。四、未尽事宜：双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字生效(传真件有效)。任何一方不得随意取消合同。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：2年月日年月日舞台租赁合同篇4承租方：(以下简称甲方)租赁方：(以下简称乙方)望江千里姻缘一线牵婚介服务有限公司经甲、乙双方友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：一、租赁设备：乙方为甲方提供音响租赁服务，此次活动为天(不含设备安装时间)周期，乙方提供调音人员，并服从甲方指挥，积极配合甲方主...

学校食堂原料供货合同（通用3篇）学校食堂原料供货合同篇1委托方：受托方：(以下简称乙方)根据国家有关的有关法律、法规政策，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就食堂(食品)供应项目，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的供货服务，特订立本合同。第一条项目基本情况第二条项目委托方首都大学第二附属中学食堂为甲方，服务提供方为乙方。第三条供应期限供货期限为一年，自20年9月1日至20年8月31日止。在此期间未履行合同、不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。第四条甲方的权利和义务1、为代表和维护学校、师生的合法权益，对供货单位的管理、质量、价格与服务等方面进行综合评价，甲方有权选择管理到位，性价比高、服务优秀的单位多供货或全供货。2、审定乙方制定的食品配送流程和相关管理制度，并监督遵守;13、甲方的有关部门对乙方的管理实施监督检查，每学期进行1次全面的考核评定，并在此基础上作出年度考核。4、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或严重管理失误或重大责任事故，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济和法律责任;5、甲方有权核查食品原料供应原始凭证等情况。第五条乙方的权利和义务1、严格遵守国家相关法律法规，具备有效经营资质、独立法人资格进行合法经营，为首都师范大学第二附属中学食堂提供专业、规范、安全、高质量的商品配送;2、接受学校有关部门的指导、监督。3、乙方必须保证在每天上午7：00前将甲方所需商品送到指定地点。4、乙方供应的商品或原料必须确保进货渠道正规，对商品质量负责。如果供应的食品需要提供各类合格票据与检疫证明的，供应单位必须按有关部门的要求及时向甲方提供各类票据。5、乙方应按学校的采购数量与规格供应，杜绝短斤缺两与规格不符现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象。如果发现供应商提供的商品短斤缺两，甲方有权责令其...

押金合同范本（精选6篇）押金合同范本篇1房屋代码：甲方：（卖方）：住所：邮编：法定代表人：联系电话：乙方（预订方）：联系电话：住所：邮编：证件名称：证号：甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方向甲方预订商品房事宜，订立本协议。第一条乙方预订区街（路）号项目幢层室（以下简称该房屋）。甲方已取得该房屋的商品房预售许可证（证书号：），并经测绘机构预测，该房屋建筑面积为平方米，套内建筑面积为平方米。该房屋甲方定于年月日交付给乙方。第二条乙方预订的该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币元，总房价为人民币元，乙方采取【一次性】【分期】【按揭】方式付款。第三条乙方同意签订本协议时，支付押金人民币元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同的担保，签订商品房买卖合同后，乙方支付的押金转为房价款。签订商品房买卖合同时，买卖单价应以本协议第二条约定的单价为准。第四条甲、乙双方商定，预订期为天，乙方于年月日前到与甲方协商签订商品房买卖合同。超过预订期，乙方未与甲方协商1签订商品房买卖合同的，甲方有权解除本协议。甲方解除本协议的，押金不予返还。第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、模型、样板房所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同的.附件。第六条有下列情形之一，乙方拒绝签订商品房买卖合同的，甲方应全额返还乙方已支付的押金。1、甲乙双方在签订商品房买卖合同时，因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧，不能协商一致的；2、甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。第七条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房买卖合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的押金：1、甲方未以本协议第二条约定的单价作为商品房买卖价格的；2、甲方未遵守第五条约...

延庆危化品运输合同范本（精选3篇）延庆危化品运输合同范本篇1甲方(托运方)乙方(承运方)签约时间：为了共同做好运输业务，双方根据交通部《汽车货物运输规则》，《公路货物运输合同实施细则》及有关货物运输法律文件等，经双方协商达成以下协议：一、乙方根据具体甲方要求，为甲方承担——公路运输业务。二、运输业务程序：1、甲方发出运输指令。2、乙方认可发车。3、乙方装车。4、双方验收签收。5、发往目的地并签收回单。6、下月费用结算。三、甲方的权利与职责：1、甲方权利：(1)要求乙方按规定时间、地点、数量把货物安全、及时甲方出库单指明的目的地。1(2)甲方委托乙方承运的货物种类主要为甲方生产是涂料成品和原料，甲方有权要求和监督乙方按照特殊危险物品进行装卸及做运输等方面的准备工作。(3)甲方有权对乙方的违约、违规等行为而造成的运输过程中、风险转移前的货物的损坏、灭失，要求乙方先予赔偿;甲方在乙方收到甲方出具的《运输问题通知单》三天内没有得到回复，有权作“默认赔偿”处理。(4)甲方有运输业务当日向乙方订运车辆，乙方需要在半小时内给予答复，并确保车辆准时到达甲方指定的提货点，否则甲方有权另找承运单位。2、甲方的义务：(1)甲方的货物，按甲方企业包装标准的规定进行包装。(2)甲方须出示明确的送货详细地址、联系人、电话及发货时间和数量。(3)向乙方提供出库单四联(三联做回单，一联交客户)。四、乙方的权利和职责：1、乙方的权利：要求甲方有运输业务当日18：00点以前通知乙方，并告知运输数量、发运目的地地址、所需车类;告知方式为电话或传真。2、乙方义务：(1)乙方车辆到达甲方提货地点后须在门卫处登记并通知甲方仓库负责人;提货人必须提供有效身份证件、乙方介绍信及有关联系单。经甲方许可后驶入指定区域等待装车。甲乙双方在货车挡2板处交接货物，乙方须对所承担的货物做好清点工作，并按甲方要求办理及出门手续。(2)...