实用范文

家庭财产两全保险合同范文（精选33篇）家庭财产两全保险合同范文篇1家庭财产两全保险合同(参考文本)家庭财产两全保险条款(1)保险目的为了使城乡居民的家庭财产在遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故造成损失后得到经济补偿，发扬团结互助精神，安定人民生活，特举办家庭财产两全保险。保险财产凡是存放坐落于本保险单所载明地点，属于被保险人(即参加保险的城乡居民，下同)自有的下列家庭财产，都可以向保险人(即保险公司，下同)投保：一、房屋及其附属设备;二、衣服、行李、家具、用具、器具、家用电器、文化娱乐用品、交通工具等生活资料;三、农村家庭的农具、工具、已收获的农产品、副业产品;四、个体劳动者的营业用器具、工具、原材料、商品。经被保险人与保险人特别约定，并且在保险单上载明属于被保险人代他人保管，或者与他人所共有的上述财产。不保财产1下列财产不在保险财产范围以内：一、金银、首饰、珠宝、货币、有价证券、票证、邮票、古玩、古书、字画、文件、帐册、技术资料、图表、家畜、花、树、鱼、鸟、盆景以及其他无法鉴定价值的财产。二、正处于紧急危险状态的财产;保险责任保险财产由于下列原因造成的损失，保险人负赔偿责任：一、火灾、爆炸;二、雷电、冰雹、雪灾、洪水、地震、地陷、崖崩、龙卷风、冰凌、泥石流;三、空中运行物件的坠落，以及外来的建筑物和其他固定物体的倒塌;四、暴风或暴雨使房屋主要结构(外墙、屋顶、屋架)倒塌造成保险财产的损失;五、因防止灾害蔓延或因施救保护所采取必要的措施而造成保险财产的损失和支付的合理费用。除外责任保险财产由于下列原因造成的损失，保险人不负赔偿责任：一、战争、军事行动或暴力行为;二、核子辐射和污染;三、被保险人或其家庭成员的故意行为;四、电视、电器(包括属于电器性质的文化娱乐用品)、电气设备因使用过度和超电压、碰线、弧花、走电自身发热等原因所造成本身的损毁;五、堆放在露天及罩棚下的保险财...

家庭房产赠与合同（精选33篇）家庭房产赠与合同篇1赠与人：，身份证号：受赠与人：，身份证号：受赠人系赠与人之子，赠与人为了避免自己房屋产权今后的争议隐患，经与继承人的共同商定，将自己享有座落于腾越镇天成(房产证号：)的房屋产权赠与受赠人。现就相关事宜达成如下协议：一、赠与人自愿将自己享有座落于腾越镇天成         的     份额全部赠与受赠人。二、受赠人包括日常生活、生疾有症、养老送终及所有债务责任。三、除受赠与人以外的家庭主要成员自愿放弃权。赠与人(签字)：受赠人(签字)：家庭主要成员(签字)：家庭房产赠与合同篇2协议书编号：_______日期：_______[年]_______[月]_______[日]甲方（父母）：姓名：_______1身份证号：_______乙方（子女）：姓名：_______身份证号：_______根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经协商一致，就房产赠与事宜达成以下协议：一、赠与财产甲方自愿将其名下位于_______（具体地址）的房产赠予乙方。该房产的所有权将由乙方享有。二、赠与条件1.乙方接受该房产后，应自愿承担所有与该房产有关的税费、维修费用及其他相关费用。2.乙方有权自主处分该房产，包括但不限于出售、赠与、抵押等操作。三、权利保障1.甲方保证其所赠与房产的'完整权利，并承诺不存在任何影响该房产所有权的债务、索赔、抵押或其他权利限制。2.如因甲方原因导致乙方对该房产的所有权产生纠纷或受到第三方主张限制，甲方应承担相应法律责任并补偿乙方因此所遭受的损失。四、生效与终止1.本协议自双方签署之日起生效，至房产交接完成时终止。22.双方同意，在房产交接完成时办理过户手续，确保乙方合法享有房产的所有权。五、协议变更本协议可根据双方的协商一致进行修改、补充或终止。任何变更、补充或终止协议的事项，需以书面形式作为附件，并由双方签署。六、争议...

家庭装修合同集合（精选31篇）家庭装修合同集合篇1签订装修合同是日常生活中一项重要的法律活动，合同条款是否完善直接关系到发包方的切身利益。为了尽可能保护发包方在装修合同中的合法、合理利益，对于相关条款应明确约定，所以在签订合同时，一定要谨慎。一、装修合同之承包方资格审查作为发包方，为预防欺诈，应了解承包方主要的情况：1、确认承包方的主体资格是否真实与合法，是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。2、确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书。3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。二、装修合同之材料在合同中关于材料应进行详细的约定，如可约定由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。1三、装修合同之工期在合同中，应对工期进行明确的约定，承包方应按期完成工程。如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。四、装修合同之质量装修合同中，作为承包方，应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定，应严格按照设计图纸和质量标准施工。1、对于产品质量标准应进行明确约定，按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以避免产品质量标准方面发生争议。2、承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保质量。五、装修合同之检验为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程竣...

家庭装修装潢合同（精选3篇）家庭装修装潢合同篇1委托方：承接方：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：___________________________________2、居室规格：房型______层______室______厅______厨______卫1、______室，计______平方米2、______厅，计______平方米3、______厨房，计______平方米4、______卫生间，计______平方米5、______阳台，计______平方米6、________过道，计______平方米7、其他____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。3、施工内容：详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图。14、委托方式：____________________________________________5、工程开工日期：________年____月____日6、工程竣工日期：________年____月____日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款___________________元，详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。1、材料款__________元2、人工费__________元3、设计费__________元4、施工清运费__________元5、搬卸费__________元6、管理费__________元7、税金___________元8、其他费用______________元。第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装潢工程材料决算清单》。2、工程验收标准，双方同意参照____市地方标准31...

家政临时保姆用工协议书（精选7篇）家政临时保姆用工协议书篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则就乙方为甲方提供保姆服务有关事宜，达成如下协议：一、服务时间乙方从签定合同之日起，吃住在甲方家里，全天候24小时照顾老人。二、服务费用服务费用为壹仟捌百元/月。三、服务内容(一)照看老人乙方要对老人的心理健康、身体健康和安全等情况全方面负责。1、对老人要有爱心和耐心，要按时给老人吃饭、服药。2、老人清洁方面：每日早晨温水洗脸洗手，每天给老人洗脚和用毛巾擦洗身体，及时帮助老人接大小便并清理干净。随时清洗老人的衣服并归类放置。(二)日常家居清洁1主要为擦洗工作。擦地、家具灰尘、镜子、卫生间等等。根据实际情况自行安排，不强求。四、甲方权利和义务1、甲方有权要求乙方按照上述服务内容提供服务。2、甲方发现乙方患有疾病等不适合继续看护老人的情形，有权随时解除合同。3、甲方有义务按时支付服务费用。五、乙方权利和义务1、乙方有权利要求甲方按时支付服务费用。2、乙方须自觉履行上述服务项目，细心照顾老人。3、乙方不得随意将他人带入甲方家中。4、乙方如遇亲友生病等急事，需临时离开时，应征得甲方同意;5、如乙方在甲方家因自身身体健康出现任何问题或意外，甲方不负任何责任，乙方自负。6、乙方提供身份证、户口本原件以证实身份。提供身份证复印件供留存，终止协议时取回。7、乙方如欲解除合同，则需提前30天通知甲方，乙方不得擅自不辞而别，否则，甲方将追究其违约责任。六、合同的生效1、本合同自双方签字时生效。2、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：2家政临时保姆用工协议书篇2甲方：______________________乙方：______________________根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则就乙...

建材销售的合同范本（精选31篇）建材销售的合同范本篇1需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货款为人民币元。第二条：验收方法乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。第三条：货款及结算方法1、合同总价为人民币。2、货品到达当日且验收合格，甲方须付于乙方合同总价之，为人民币元。第四条：交货规定1.交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。2.交货地点：。3.交货日期：。14.运输费：运费由方承担。第五条：经济责任(一)乙方责任1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。(二)甲方责任1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值的罚金。2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之乙方作为延期罚金。4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。第六条：违约责任1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额%的作为补偿金。2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。第七条：其它约定2合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同...

建材销售合同（精选28篇）建材销售合同篇1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：一、加工产品清单：名称数量规格型号单价总价交货期合计金额：人民币（大写）二、付款方式：甲方首付货款金额的70％50％30％共计：元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。三、制作方式：1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物（或分批交付，即：首批年月日交付），全部货款须在货物交付时全部结清（若分批次交货，则在第一批交货时全部结清）。四、质量标准：1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。1五、验收方式：抽样检查。六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。七、其它：1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）地址：地址：电话：电话：年月日建材销售合同篇2需方：（以下简称甲方）2供方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售...

建设工程分包合同书（精选18篇）建设工程分包合同书篇1承包方(乙方)________地址：________邮政编码________电话________法定代表人：________职务________依照《民法典》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目(一)工程名称：(二)工程编号：(三)工程地点：(四)工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)(五)工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)第二条工程期限(一)根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为________天(日历天)，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)(二)开工前________天，承包方向发包方发出开工通知书。1(三)在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2.因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;4.因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者;5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲...

建设工程合同上诉状（通用29篇）建设工程合同上诉状篇1上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________法定代表人：__________，职务经理。被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。上诉请求：请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。事实与理由：原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。1内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南**项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人__...

建设工程勘察协议（精选8篇）建设工程勘察协议篇1订立合同双方：建设单位：_________（以下简称甲方）；勘察单位：_________勘察院（以下简称乙方）。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点_________。第二条　勘察的范围、进度和质量_________。第三条　甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。13.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘...

建设工程设计合同（精选25篇）建设工程设计合同篇1发包人(全称)：设计人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　。2.工程批准、核准或备案文号：。3.工程内容及规模：。4.工程所在地详细地址：　　　　　　　　　　　　　。5.工程投资估算：。6.工程进度安排：。7.工程主要技术标准：。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：　　　　　　　　　　　　　　　。2.工程设计阶段：。3.工程设计服务内容：　　　　　　　　　　　　　　。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。1三、工程设计周期计划开始设计日期：　　　　　年　　　月　　　日。计划完成设计日期：　　　　　年　　　月　　　日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：　　　　　;2.签约合同价为：人民币(大写)(￥元)。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：　　　　　。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)专用合同条款及其附件;(2)通用合同条款;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)发包人要求;(6)技术标准;(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);(8)其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。2上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同...

建设工程设计合同（通用23篇）建设工程设计合同篇1工程名称：__________工程地点：__________合同编号：__________设计证书等级：__________发包人：__________设计人：__________签订日期：__________设计人：__________发包人委托设计人承担,经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》.1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表.第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：1第五条本合同设计收费估算为__________元人民币。设计费的支付进度详见下表：__________第一次付费预付款第一次付费提供全套设计文件说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计.发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间.26.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新...

建设工程设计合同范本（精选16篇）建设工程设计合同范本篇1建设单位：____，以下简称甲方；设计单位：____，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。第二条甲方的义务1、甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。14、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1、乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式_...

建设工程施工合同书范本（通用31篇）建设工程施工合同书范本篇1第一章　一般条款甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条　工程概况一、工程名称工程地点：工程内容：工程性质：承包范围：二、批准单位批准文号：业主或主管单位：三、开工日期竣工日期：总日历工期：四、质量等级五、承包方式1六、合同价款第二条　合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。4.5.6.7.二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。第三条　合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。第四条　图纸一、甲方在开工日期前，于________年　________月　________日向乙方提供完整的施工图纸　　份，其中包括竣工图　　份、现场存放的　　份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：2二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施"施工综合进度计划"的需要。三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按　　　　予以复制、交付，费用由乙方承担。五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在　　天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第四条第五款或第二十...

建设工程施工劳务分包合同（精选25篇）建设工程施工劳务分包合同篇1工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________劳务分包人：________________________________________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________13、分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）____________...

建设工程施工劳务分包合同示范文本CF--20xx--0214（通用21篇）建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--20xx--0214)（通用21篇）建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--20xx--0214)篇1工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________劳务分包人：________________________________________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1.劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________1工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________3.分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。4.质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工...

建设工程征地补偿协议书（精选33篇）建设工程征地补偿协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________甲方因建设_________________需要占用土地，在_________________镇人民政府监督协调下，根据《合同法》和《土地法》相关规定，经甲乙双方友好协商，本着自愿及平等互利、共同发展的原则，达成以下协议：(一)甲方用地范围为建设沙圪堵急调峰加气站所需土地。(二)协议达成后，乙方及其村民不得干扰阻挡甲方在土地范围内施工、经营等合法行为。(三)甲方根据用地的数量对乙方进行土地占用补偿，补偿方法如下：1、甲方一次性补偿乙方：人民币(大写)_________________(小写：_________________整)(此补偿费用包括土地补偿、退耕还林补偿、地上附着物补偿、土坝补偿、等所有和土地相关的全部费用)甲方补偿只对乙方村委会，不直接对村民，具体分配由乙方村委会负责。2、如村民阻拦施工由村委会出面协调并解决，并不得影响甲方正常施工。1(四)违约责任协议生效后，双方严格遵守共同履约，如果有一方违约，违约的一方应当向未违约方支付补偿金额_________________%的违约金。(五)争议的解决1、本协议在正常的履行过程中，乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。(六)其它事项1、甲方应当在双方签订协议后三日内，将补偿款打入乙方村委会指定账户，否则按逾期付款处理。2、本协议由沙圪堵镇人民政府监督执行。3、本协议由甲、乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效，协议有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方...

建设煤炭矿工程承包合同（精选29篇）建设煤炭矿工程承包合同篇1合同协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程地点：2.工程内容：二、工程承包范围：三、质量标准工程质量标准：本工程质量和使用设备材料应按国家现行规范标准执行，必须达到合格为止，由此造成的损失全部由承包人承担。四、双方任务(一)甲方协助乙方办理好工程建设相关手续。(二)乙方11.根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范;2.乙方必须文明、安全施工。在施工场地及本工程建筑物周围做好安全保护措施，并为施工人员做好人身保险。若乙方在施工期内发生安全事故，责任由乙方全部承担。四、工程验收1.由甲乙双方共同进行隐蔽工程和竣工验收。2.工程验收不合格，乙方负责返工并承担经济责任。五、发包人向承包人承诺按照本工程招投标文件约定的期限和方式支付合同价款。六、支付方式工程款项支付方式：整体完工且合格支付80%工程款，余下工程款竣工验收后一次性付清。七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：建设煤炭矿工程承包合同篇2发包单位：___(以下简称甲方)承包人：___(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目2一、工程名称：___________________二、工程地点：___________________三、工程编号：___________________四、工程范围和内容：___全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：___全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：___人工费________...

建设施工合同范本（精选32篇）建设施工合同范本篇1发包人(简称甲方)：承包人(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、工程工期1、开工日期：______年___月___日;2、竣工日期：______年___月___日;3、合同工期总日历天数_________天。四、合同价款工程总造价1大写：___________________元(人民币)￥：___________________元(人民币)五、发包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式：_______2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。六、承包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。22、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任;由于发包人另...

建设项目安全现状评价技术合同（精选3篇）建设项目安全现状评价技术合同篇1依据《中华人民共和国民法典》的规定，(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就项目的安全现状评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。一、咨询的内容、形式和要求：1、根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成项目安全现状评价工作。2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过评价建设项目的选址、总平面布置、安全条件及项目范围内的工艺设备设施及其安全可靠性;分析该项目存在的危险、有害因素的种类和程度，并提出合理可行的安全技术和安全管理建议。3、咨询最终成果以《项目安全现状评价报告》形式交付甲方，并通过安监部门的审批。4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供安评所需资料之日起，乙方原则上在45注个工作日之内编制完成本项目安全现状评价报告，并交付甲方。二、评价人员组成：三、履行期限、地点和方式：本合同自201年月日至201年月日在武汉履行。1本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交安全现状评价报告。自合同签订之日起，乙方按合同要求开展安全现状评价工作，按时向甲方提交安全现状评价报告。*注：因建设项目复杂程度不同，安全现状评价报告编制时间也不相同。安评(2)四、委托方的协作事项：在合同生效后3个工作日(时间)内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：1、完成本项目安全现状评价所需资料，并对提供资料的完整性和真实性负责;现场踏勘所需工作条件。2、资料包括：(1)安全评价委托书;(2)企业营业执照(副本);(3)危险化学品经营许可证或安全使用许可证(副本);(4)土地证或租赁(购买)协议;(5)消防验收(检查)意见书;(6)建筑物防雷装置检测报告(有效期内);(7)主要负责人、安全管理员任命文件;(8)主要负责人...