合同范本

钢结构工程承包合同二（通用28篇）钢结构工程承包合同(二)（通用28篇）钢结构工程承包合同(二)篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“良友饭店观光电梯工程”项目的观光电梯井道钢结构及基础，幕墙、制作安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。一、承包范围及内容：位于良友饭店的观光电梯井道钢结构，幕墙、制作安装工程，总高度为：二、承包方式：包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同。三、承包单价及付款方式：1、钢结构井道制作及幕墙、安装价格：人民币160000。00元。2、付款方式：1主钢构材料进场付合同总造价40%，主钢构安装完工付合同总造价40%，整体完工付合同总造价17%，预留合同总造价3%为质保金，满一年后一次性付清。四、质量要求：由于本项目的观光电梯井道钢结构，幕墙的.制作安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按甲方的设计图纸施工，图纸为施工验收依据。按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。五、工期要求：须在30日内全部制作安装完成。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。六、甲方责任：1、负责提供施工现场的用水、用电及现场协调。2、办理该工程所需备案的相关手续，如遇建筑检查、城管执法、市政等部门检查施工，甲方应负责协调。3、提供材料堆放场地。七、乙方责任：1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸。2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、材质书以书面形式报给甲方，作为乙方采购材料的依据。23、自备所有施工工具，自行保...

钢管外架租赁承包合同（精选3篇）钢管外架租赁承包合同篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。遵循公平、诚信原则，双方就本项目外架租赁事项协商一致，订立本协议。一、项目概况1、工程名称：2、项目地址：3、建筑规模：总建筑面积：75568.41㎡，设计层数为1+10F(其中4#楼地下室1层);设计高度约为______m。面积最终以实际结算为准。二、质量标准：1、达到且评为”安全文明工地”。2、参照《______市建设工程质量安全管理标准化图集》及二建的“安全文明施工标准化管理图册”进行施工。三、承包方式：包工包料(内架模板支撑系统只提供钢管等相关配件材料)。四、承包内容：11、外墙双排钢管脚手架(立杆、水平杆、连墙杆、剪刀撑、扣件、18#悬挑工字钢、安全网、钢丝绳、花篮扣等外架所用的全部材料)。2、施工操作平台。3、“三宝”、“四口”、“五临边”防护栏杆。4、搅拌机棚、开机棚、钢筋加工防护棚。5、塔吊、井架或施工电梯操作平台。6、上下基坑的施工楼梯、基坑临边防护。7、卸料平台(2个/每栋)。8、剪力墙、框架柱夹模板加固用钢管、扣件。9、出入口的安全通道防护棚。10、除了以上所列的但现场其它部位还需要安全防护、施工操作所用的钢管。11、内架：模板工程支撑系统钢管架包料不包工，提供4#楼地下室1层内架;提供每栋1层非标准内架;标准层内架3层等钢管、扣件、顶托材料，且按甲方长度要求切割好。12、外架的钢管油漆按甲方公司所规定的各种使用部位要求进行油漆，详见甲方的“安全管理标准化图册”。13、钢性拉结点的预埋及割除、外架拆除时的二次拉结加固，以及钢丝绳、工字钢等预埋件的割除。五、承包租赁期限：2外架及各种防护：6个月。工字钢第一挑(六层楼面)，甲方按单栋发出外架搭设通知书，且乙方单栋开始正常施工起计算工期，外架拆除以甲方...

钢构加工合同（精选7篇）钢构加工合同篇1甲方：合同编号：乙方：签订时间：甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就本加工制作相关事项协商达成一致，订立本合同，以资双方遵照执行。一、加工制作内容1、按照甲方提供的图纸加工。2、主钢构：材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。3、次钢构：材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。4、计重方式：(□过磅记重□理论记重)。二、合同价款及结算方式1、合同总价为元，大写2、甲方应本合同签订之日向乙方支付元作为定金，甲方提货时须按提货数量付清货款，定金于最后一次提货时结算。3、以上价款为加工制作费，不包括各类检测、探伤、报建、实验等费用，如果发生以上费用，甲方需注明且乙方要另计费用。三、质量标准及验收11、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。2、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。四、交货地点、期限及运输1、交货地点：甲方在乙方工厂内提货。2、交、提货期限：乙方应于收到定金之日起日内完成加工制作，乙方制作完成后有权通知甲方提货，甲方应于接到通知后十日内提货。如遇不可抗力或本合同约定的其他顺延工期的情形，则乙方加工工期相应顺延。3、运输：甲方负责运输及运输费用的承担，乙方负责装车，装车费在合同价内，构件到达目的地后由甲方负责卸货。五、双方的权利和义务1、甲方应于支付定金后日内向乙方提供图纸一套，并签字盖章确认。如甲方未在合同约定的期限内提供图纸，则乙方可顺延交货日期。甲方如需更改图纸，必须及时书面通知乙方，因甲方提供图纸错误造成的损失由甲方承担。2、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应顺延工期。如导致...

钢材原材料采购合同范本（精选31篇）钢材原材料采购合同范本篇1购货方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)根据需方工程施工需要，甲、乙双方本着“平等自愿、诚实信用、长期合作”的原则，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。1、工地价是指乙方将产品送到甲方指定施工地点的所有费用。2、工地价包含出厂价、运杂费和税金、利润等，其中运杂费包含运费、3、供货前甲方提前通知乙方，乙方在接到通知后立即以传真形式回复甲方所需产品的报价(即工地价)。第二条产品的质量标准：按国家标准执行，以生产厂商出具的质量保证书为准。第三条产品计量标准：按国家有关标准执行。第四条产品的办理方式：甲方应在供货前一星期将计划向供方电话或传真通知所需的钢材规格、数量、运达地点。乙方在接到甲方通知后，应立即组织材料进场，并在三天内将甲方所需的材料运到甲方指定的施工地点。第五条结算方式1、实行一票制结算，发票由乙方提供。12、甲乙双方对本批次所供钢板型号、数量进行核对，核对无误后，乙方出具正式的税务发票后，甲方支付本批次款项。第六条乙方的违约责任1、在本合同执行过程中，乙方应满足需方正常施工的需求，如因乙方原因造成需方停工待料，乙方需承担甲方因此造成的停工的工程损失(包括人工费、机械费、工程延期费等)。且甲方有权终止本合同。2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换，因此所发生的费用由乙方全权负责。3、乙方逾期交货的，应承担甲方因此所受的损失费用。4、乙方产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到甲方指定的到货地点或接货人外，还应当赔偿甲方因此造成的相关损失。第七条甲方的违约责任1、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承乙方因此所受的损失。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机...

钢材料购销合同（精选29篇）钢材料购销合同篇1供方：_____________(以下简称甲方)需方:_____________(以下简称乙方)乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币元整，同时甲方有权单方解除合同。2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的'价款的千分之三支付违约金。3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定4.板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担1运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在10日内换送合格板材。5.付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。7.本合同双方签字盖章后生效。8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月_...

赣州市产权交易委托合同（精选33篇）赣州市产权交易委托合同篇1赣州市产权交易中心制合同使用须知一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》和湖北省、赣州市产权交易管理的有关规定制定的示范文本。本合同适用于出让、受让委托。本合同条款均为提示性条款，供双方当事人约定时选择采用。二、为更好地维护合同各方当事人的权益，当事人签订合同时应当慎重，力求具体、严密。拟订具体条款时，需约定的必须填写，无须约定的用“本合同不涉及此条款”表示。三、当事人应本着诚实信用的原则，向其他当事人披露与订立合同有关的一切事项，保证合同条款真实，积极履行合同义务，对合同签订、履行的法律后果承担完全责任。四、“代理业务”内容一般包括：(适用出让委托时选择)　　　　　　　　　　　(适用受让委托时选择)1.制作交易申请书;　　　　　　　　　　　　　1.寻找交易目标;制作收购意向申请书;2.寻找受让方;　　　　　　　　　　　　　　　2.根据交易目标制作投资分析;13.制订谈判方案并参与谈判;　　　　　　　　　3.制订谈判方案并参与谈判;4.制作有关法律文书(合同等)并参与合同签订;4.制作有关法律文书(合同等)并参与合同签订;5.办理交易市场合同审核的有关手续;　　　　　5.办理交易市场合同审核的有关手续;6.参与财产的交割;　　　　　　　　　　　　　6.参与财产的交割;7.办理权证变更等手续;　　　　　　　　　　　7.办理权证变更等手续;8.有关法律、法规、政策咨询;　　　　　　　　8.有关法律、法规、政策咨询;9.其他。　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.其他。五、委托标的，可以是专利和非专利技术，商标权，非上市国有、集体全资企业整体或部分产权，非上市国有、集体控股或参股企业国有及集体产权，上市公司控股或参股企业国有及集体产权，科技成果和以科技成果、风险投资所形成的产权，合法的其他类型所有制企业产权，以及...

附有停止条件之动产赠与契约书（精选26篇）附有停止条件之动产赠与契约书篇1附有停止条件之动产赠与契约书赠与者_________（以下简称甲方）、受赠者_________（以下简称乙方），双方就赠与事宜缔结契约：第一条?甲方于乙方完成第二条所列的条件时，赠与乙方_________制_________牌钢琴一台。第二条?本赠与契约生效的条件为乙方必须通过大学入学考试。第三条?乙方达成第二条的约定时，甲方应于一个月内购得_________制_________牌钢琴一台赠与乙方。第四条?甲方于乙方尚未达成第二条所列的条件前死亡时，本契约即告失效。第五条?本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。立契约人：赠与人（甲方）：_________住址：身份证统一号码：受赠与（乙方）：_________住址：身份证统一号码：1_________年_________月_________日附有停止条件之动产赠与契约书篇2赠与者_________（以下简称甲方）受赠者_________（以下简称乙方），双方就赠与事宜缔结契约如下：第一条甲方于乙方完成第二条所列的条件时，赠与乙方_________.第二条本赠与契约生效的条件为乙方必须通过大学入学考试。第三条乙方达成第二条的约定时，甲方应于一个月内购得_________赠与乙方。第四条甲方于乙方尚未达成第二条所列的条件前死亡时，本契约即告失效。本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。赠与人（甲方）（签字）_________受赠人（乙方）（签字）_________住址：_________住址：_________身份证统一号码：_________身份证统一号码：__________________年____月____日_________年____月____日2附有停止条件之动产赠与契约书篇3赠与者________________(以下简称甲方)、受赠者__...

附期限动产赠与合同（通用31篇）附期限动产赠与合同篇1附期限动产赠与合同赠与人（甲方）：住所：有效证件号码：受赠人（乙方）：住所：有效证件号码：?甲乙双方经友好协商达成赠与合同如下，双方共同遵守执行。第一条?赠与标的物甲方自愿将其所有的赠与乙方。第二条?合同生效时间此合同于时生效，届时移转乙方所有。第三条?赠与标的物的交付时间于交付于乙方。第四条?发生下列情形之一的，本合同自动解除第五条?违约责任若甲方未能按合同约定期限提供所赠，乙方可限期提供；逾期仍未提供的，乙方可向甲方请求交付相当于合同所指价值的货币。1第六条?本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：签约时间：附期限动产赠与合同篇2赠与人(甲方)：住所：有效证件号码：受赠人(乙方)：住所：有效证件号码：甲乙双方经友好协商达成赠与合同如下，双方共同遵守执行。第一条赠与标的物甲方自愿将其所有的赠与乙方。第二条合同生效时间此合同于时生效，届时移转乙方所有。第三条赠与标的物的交付时间于交付于乙方。第四条发生下列情形之一的，本合同自动解除第五条违约责任若甲方未能按合同约定期限提供所赠，乙方可限期提供;逾期仍未提供的，乙方可向甲方请求交付相当于合同所指价值的货币。第六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签章)：乙方(签章)：2附期限动产赠与合同篇3赠与者_____________(以下简称甲方)受赠者_____________(以下简称乙方)甲乙双方就赠与事宜缔结契约如下：第一条甲方于乙方届至第二条所列的期限时，赠与乙方______________出版社出版的大英百科全书____套。第二条本赠与契约因乙方结婚期限的届至而生效。第三条乙方结婚时，甲方应于一个月内购得______________出版社出版的大英百科全书____套赠与乙方。第四条甲方于乙方尚未届至第二条所列的期限前死亡时，本契约即告失效。第五...

非专利技术出让合同（精选31篇）非专利技术出让合同篇1合同登记编号项目名称：_______________________________________受让人(甲方)：___________________________________让与人(乙方)：___________________________________签订地点：________省________市(县)签订日期：____年____月____日有效期限：____年____月____日至____年____月____日依据《中华人民共和国合民法典》的规定，合同双方就________(该项目属计划)转让，经协商一致，签订本合同。一、非专利技术的内容、要求和工业化开发程度：____________________________________________________二、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：____________________________________________________乙方自合同生效之日起____天内，在______(地点)，以______方式，向甲方提供下列技术资料：____________________________________________________三、本项目技术秘密、范围和保密期限：____________________________________________________四、使用非专利技术的范围：1甲方：____________________________________________________乙方：____________________________________________________五、验收标准和方法：甲方使用该项技术，试生产后，达到了本合同第一条所列技术指标，按______标准，采用___...

非婚生子女抚养权起诉状（精选32篇）非婚生子女抚养权起诉状篇1原告：_________________________，女，汉族，1973年_____月_____日生，身份证号码：___________________________，住：________________海南省__________县__________镇县陶瓷厂，联系电话：_____________________________;被告：________________孙__________，男，汉族，1971年_____月_____日生，身份证号码：_____________________________，户籍住址：________________广州市__________区__________街__________里__________号_______________房，现住址：________________越秀区东风西_____号_____房，联系电话：_____________________________;诉讼请求：________________一、请求依法判决原、被告间的非婚生女儿(20__年8月23日生)由原告抚养，被告每月10日前向原告支付抚养费￥3,000元至女儿年满18周岁止;二、请求依法判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：________________原告梁__________于20__年5月通过网络与被告孙__________认识交往，当时被告自称未婚且想找一个女朋友结1婚，全盘隐瞒着已婚的真实情况与原告交往。在二人交往的过程中，原告曾经多次提出和被告结婚的要求，但被告均以自己父母和亲弟弟都在加拿大，如果要与原告在广州结婚就没有主婚人为理由推托。原告对此深信不疑，不再过问此事。直到20__年1月原告发现自己怀孕一个月，被告知道后表现得很高兴，于是原告再一次催促被告与之...

非工伤死亡次性赔偿协议书（通用20篇）非工伤死亡次性赔偿协议书篇1甲方：________________有限公司委托代理人：_____________乙方：_________________、，系死亡人_______________之父母。乙方_______________供养的全体亲属处理_______________死亡的相关善后事宜。甲方单位职工_______________年______月______日参加工作，于_________年______月______日______点下班后在宿舍内休息因患有_____________疾病，起床后感觉眩晕随经同公司工友送往衡水市第五人民医院救治，因病情严重后转到衡水市哈励逊国际和平医院住院治疗，经抢救无效死亡。基于上述事实及相关的法律规定，甲、乙双方自愿放弃工伤认定申请，已共同确定_______________为非工伤死亡。_______________于_____________年__________月__________日出生，供养亲属情况：________________父亲：________________姓名年龄出生日期职业家庭住址母亲：________________姓名年龄出生日期职业家庭住址为妥善处理_______________死亡的善后事宜，双方在平等协商的基础上，自愿达成如下协议：1一、甲、乙双方依据《中华人民共和国劳动保险法实施条例》非因工死亡职工的丧葬补助金为本企业职工2个月的平均工资________元、供养亲属补助金供养人为____人的为本企业职工____个月的平均工资_____元。二、甲方以人道主义精神发展为本，________市第五人民医院、______________医院关于_______________的住院救护费______元，停尸费_____元由甲方承担。除法律规定之外，甲方另外再一次性...

防水施工合同文本（通用30篇）防水施工合同文本篇1防水施工合同文本施工单位：_________________(以下简称甲方)承包单位：_________________(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：_________________1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、工程内容：_________________根据公司_____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚)，屋面防水工程采用“_____________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式：_________________乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：_________________1厨卫间聚合物防水每平米_____________元;屋面_____________聚氨酯防水每平米_____________元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：_________________乙方应确保公司生产基地_____________楼防水工程达到优良标准，严格参照_____________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：_________________1、甲方责任：_________________(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因...

防雷建筑材料采购协议书（精选35篇）防雷建筑材料采购协议书篇1防雷建筑材料采购协议书合同编号：____________购货单位：____________(以下简称甲方)供货单位：____________(以下简称乙方)为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称规格数量单价交付时间合计人民币金额(大写)：____________1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。14.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第二条乙方的违约责任1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。2.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。第三条甲方的违约责任1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合...

饭店转让合同范文汇总（通用32篇）饭店转让合同范文汇总篇1甲方（出让方）：乙方（受让方）：经甲、乙双方自愿、平等、友好协商，并依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就_____店铺整体转让事宜签订本合同，双方共同遵守执行。第一条：甲方自愿将座落在_________地址的_店_名转租给乙方；该饭店内相关设施所有权一并转让给乙方，主要店铺整体装修包括餐桌餐椅、厨房设备等设施。第二条：乙方在年月日前一次性向甲方支付转手费（转让费）共计人民币_____万元，上述费用已包括甲方交给租赁方再转付乙方的押金、饭店现有装修、装饰、设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。甲方剩余的房屋使用权归乙方所有。第三条：乙方支付款项由____的负责人收取，乙方必须在合同签订当日向该负责人一次性支付合同项下之价款。第四条：乙方在支付____转让价款后，甲方即向乙方移交合同项下之权利。乙方在付清转让价款的当天，即正式取得____承租权及相关设施的所有权和使用权。11.____整体转让后，乙方应继续履行原____与出租方签订的合同期内的全部合同或协议，如乙方确需提前终止或变更原饭店与出租方签订的.合同期内全部合同或协议，可与出租方另行签订协议。2.____整体转让后，甲、乙双方承担的所有交纳税费和相关证件的登记工本费由乙方承担，甲方应在整体转让完毕后日内将原____的所有证照（消防、税务、工商、环保、卫生及物业签署合同）的法人代表移户给乙方指定人员，则甲方在年月日起不再承担法人责任，所有后果由乙方全权负责。第五条：____整体转让前（截止年月日止）的债权债务由甲方享有和承担，乙方在获得____整体转让权益之后所发生的债权债务概由乙方享有和承担。第六条：乙方在获得____整体转让权益后，乙方在____原址不得进行违法经营，应照章纳税，自负盈亏，承担其民事责任。第七条：违约责任乙方不按照合同...

饭店类合同参考格式（精选3篇）饭店类合同参考格式篇1目录前言1）合营双方2）成立合资经营企业3）合营企业的宗旨、经营范围和规模4）投资总额和注册资本5）合营双方的责任6）董事会7）经营管理机构8）筹建和筹备9）采购10）劳务管理11）税务12）财务与会计13）审计14）土地使用费15）合营期限16）违约的责任17）清算118）_____19）适用的法律20）保安秘密21）不可抗力22）争议的解决23）解除合同24）附则前言_________和_________、_________、_________（_________为其三家授权代表）依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其它有关法律、法规，在平等互利的基础上，经过友好协商，同意共同出资，在中国_________市建立并经营合资企业，特签定本合同。第一章?合营双方第一条?本合同的双方如下：甲方：_________登记地：_________法定地址：_________法定代表：姓名：_________职务：_________国籍：中华人民共和国2乙方：_________、_________、_________。_________、_________分别委托_________为其授权代表。1._________：登记地：_________法定地址：_________法定代表：姓名：_________职务：_________国籍：_________2._________：登记地：_________法定地址：_________法定代表：姓名：_________职务：_________国籍：_________3._________：登记地：_________法定地址：_________法定代表：姓名：_________职务：_________3国籍：_________第二章?成立合资经营企业第二条?合营甲乙双方依照中华人民共和国...

饭店承包经营合同（通用26篇）饭店承包经营合同篇1发包人：______签订地点：_________承包人：______签订时间：______年______月______日第一条发包人将位于发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。第二条承包期限：从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用，到_____年_____月_____日收回。第三条承包金及交付的时间、方式承包金每月（大写）_______________元。承包金每____个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人，第二次承包金于________交清，以后交付方式以此类推。第四条承包饭店的经营范围________________________________________________第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按________年期限折旧，若在________年内发生拆迁事由，实际获1得的'赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。第九条合同解除的条件：_________________________________________________第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金元，并赔偿相应的损失。第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。...

返聘劳务合同经典（精选10篇）返聘劳务合同经典篇1编号：劳务合同（返聘人员）甲方：乙方：姓名：性别联系电话：身份证号码：身份证地址：地址：乙方家属（紧急联系人）：姓名：身份号码：与乙方的关系：联系电话:地址：特别声明：甲、乙双方在此声明，保证签订劳务合同之前向对方提供的与履行劳务合同相关的各项信息真实有效，没有任何伪造、欺骗和故意隐瞒的内容，若甲、乙一方或者双方提供的相关信息存在虚假内容，则应承担由此带来的法律责任和后果。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关的国家法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度，乙方提出签订、续订本劳务合同（以下简称合同），遵循自1愿、平等、协商一致的原则，双方一致同意订立本合同，共同遵守履行合同所列各条款。乙方声明：乙方的劳务关系及社会保险关系在乙方的原单位，且乙方属于退休人员并已领取退休待遇。第一章劳务合同期限第一条合同期限：从____年____月____日起至____年____月____日止。第二章工作内容、工作地点第二条乙方同意根据甲方的需要，从事（工作内容）工作。甲方以《岗位说明书》的形式明确乙方的具体工作要求。乙方同意并承诺严格按照《岗位说明书》的内容，认真按照要求提供劳务。第三条乙方提供劳务地点为市。乙方认可甲方可根据需要在市行政区域内调整乙方提供劳务的地点。第三章工作时间及劳务报酬第四条乙方根据甲方根据生产、工作需要提供劳务。第五条乙方的月基本工资为元，按月发放。乙方在签订本合同时，已经清楚并认同甲方关于劳务报酬的相关规定。第四章劳务保护和劳务条件第六条乙方应认真参加甲方组织的各项教育培训，严格遵守相关操作流程与安全制度，按要求穿戴劳保用品，注意防尘。乙方须增强自我保护意识，在劳务过程中严格遵守安全操作规程，自觉预防事故的发生。2第五章保险和福利待遇第七条甲方可视情况，为乙方办理一份商业保险（意外险），乙...

道路客运线路经营权使用合同（精选33篇）道路客运线路经营权使用合同篇1甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《____省实施办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就山地承包经营权转包(流转)事宜，订立本合同。一、承包土地基本情况及用途甲方自愿意将其承包的位于____________的39;约_____亩土地(按田头册为准)承包经营权承包给乙方，从事黄及其他经济作物生产经营。承包地的界限四至由甲方农户整确提供给乙方。如果甲方在乙方黄栽种后一个周内没有提出书面要求的，以黄实际种植范围为界。二、承包期限土地承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月3____日止。三、承包价格与支付方式1、承包租金每亩每年支付壹佰元整，________年一付，每年____月____日前支付。1四、双方的权利和义务1、乙方在承包期内不承担甲方其他有关税费及社会负担。2、乙方对承包土地进行翻耕开垦和套种其他经济作物，甲方及农户不得干涉。如因国家建设和甲方村镇建设需要征用承包地的，乙方应服从，但有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。3、因乙方黄基地建设需要在承包地内修建道路、水池、晒场等固定设施，甲方应给予协助和支持。固定设施用地由甲方协调，用地租金同承包地租金一样。承包期外所有权和使用权归甲方所有。4、乙方有使用甲方承包地上生产用水的权利。5、乙方承包地建设所需的劳动用工在同等条件下原则上就地优先解决。6、乙方争取到的支农优惠政策全部由乙方享受，甲方及农户因给予大力支持，不得借故截留、阻挠、刁难。7、本协议生效之日起，承包地内的一切农作物甲方必须自行处理完毕，否则乙方有权处理。8、土...

道路交通运输合同范本（精选17篇）道路交通运输合同范本篇1甲方：________________________乙方：________________________本着互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商特达成以下协议：一、甲方委托乙方为__________________至_________________区内的货物特约承运单位。承运货物：_____________________________________。二、承运价格运费价格为：人民币：80000元(八万元整)，此运费包括开具运输发票。三、甲方应尽的责任与义务：1、甲方要托运的货物包装必须完好，如因甲方货物的外包装不合格造成货物残损或在无开箱情况下发生内包装货物短缺等，责任由甲方自负。2、甲方不能交付或在货物内夹带危险品，否则甲方承担一切责任。3、甲方有货物托运时，至少提前小时通知乙方收货或是通知发货工厂送货到乙方收货点。14、甲方在托运货物时，必须完整提供收货人姓名、地址及电话，以便能准备交付货物，否则造成失误及一切群带责任，其费用由甲方承担。四、乙方应尽责任和义务：1、交接货物时，必须提供标准的托运单据和甲方办理相关手续，此单据可作为甲乙双方的结算凭证。2、乙方应按时将甲方的货物递至收货点，如有特殊原因乙方须提前向甲方说明。3、如乙方原因造成甲方货物丢失货损坏(除不可抗力自认原因外)，乙方必须按预定赔偿。4、乙方须提供车况好、手续齐全车辆运输甲方货物。五、结算方式：签订合同时预付总运价的30%，剩余70%货到付清。六、违约责任：双方可协商解决，协商不成可依国家相关法律向合同签订地的法院起诉。七、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，有效期为_____年____月____日起至_____年____月____日止。注：运费根据市场行情双方协商可做适当调整。甲方：(公章)__________________乙方：(公章...

贷款房屋转让协议（精选30篇）贷款房屋转让协议篇1立合同人卖方：以下简称甲方买方：以下简称乙方注明：甲方于________年____月____日以按揭的方式向园置业有限公司够买商品房一套，总金额191665元。甲方已付房款的30%付款金额为61665元。其余130000万元，向中国工商很行股份有限公司颍上支行，以按揭方式贷款购买。贷款期限为________年。截止本合同签订之日已支付15个月的贷款。现甲乙双方经充分协商，甲方自愿将按揭期间的房屋转卖给乙方。购房条款甲乙双方现就按揭房屋买卖事宜订条约如下：一、甲方自愿将下列按揭房屋转卖给乙方，双方商定按揭房屋的转让价格为人民币79134元(大写金额：柒万玖仟壹佰叁拾肆元整)二、乙方同时应付给甲方购买按揭房屋时的相关费用，以下费用按发票为依据支付1.甲方已付15个月银行贷款16260元。2.抵押登记费285元，13.贷款公证费200元。4.契税3833元。5.房产费用664元，6.水入户840元，7.电入户340元，8.物业费155元，9.防盗窗3000元。10.公共维修金2874元。以上费用合计28451元：三、本合签字盖章时乙方应向甲方支付购房定金人民币15000元(大写金额：壹万伍仟元整)甲方并将所有与按揭房屋相关凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收四、其余费用在乙方搬入房屋居住后付清，付款方式为金钱支付。五、本合同签订之日起乙方按甲方签定的《个人购房借款合同》向银行支付借款。直致还清借款为止。还款期间为________年____月到________年____月。共计____月。六、乙方还清借款后，甲方应在6个月之内及时协助乙方办理房屋过户手续。房屋状况七、1、房屋状况房屋座落：2幢号室号建筑结构总层数建筑面积(平方)用途2、该房屋的所有权证号为：;国有土地使用权证号为：。3、该按揭房屋的土地使用权取得方式为出让取得，合同一经签...