合同范本

砖混五层楼房工程施工合同（通用28篇）砖混五层楼房工程施工合同篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。一：工程慨况该工程位于砖混五层楼房，基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板，其余楼层为预制板，构造柱，圈梁，木瓦屋面等。二：承包方式甲方以包料不包工的方式承包给乙方。三：工程承包范围按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械(木模，钉子，铁丝，脚平架等)，从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。四：承包价格及付款方式11：价格：140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。2：基础竣工后付款人民币20xx元整;每一层主体盖板完工后付款人民币20xx元整，内外粉刷完工后付款XX0元整，春节前无质量问题余款一次性付清，(如有质量问题返工达标后，另外赔材料)。五：工期及安全责任工期从20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天，由甲方在工程款中扣除。施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，...

转继承的起诉书（精选32篇）转继承的起诉书篇1原告：_________________姓名，性别，民族，年月日出生地址：_________________电话：_________________被告：_________________姓名，性别，民族，年月日出生地址：_________________电话：_________________被告：_________________姓名，性别，民族，年月日出生地址：_________________电话：_________________诉讼请求：_________________(举例)1、请求判决原告和两被告共同继承被继承人_______________遗产(总价约110万元)。2、请求判决被继承人_______________遗产的三分之一归原告继承所有。(包括__________路235弄14号305-306室房屋1/6产权，__________路680弄28号702室房屋1/9产权，其他遗产价值7万元)。3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________被继承人_______________于1964年12月4日出生，于20__年1月19日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫_______________于20__年12月8日死亡)。被告李某是被继承人的妻子，姜某是被继承人的女儿。1被继承人死亡时留下遗产为：_________________路235弄14号305-306室房屋1/2产权，__________路680弄28号702室房屋1/3产权，现金以及其他遗产共约20万元。被继承人死亡后，其遗产全部由被告李某占有，原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项，但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉，请求维护原告的合法权益。...

转让店面合同范本（精选33篇）转让店面合同范本篇1甲方：乙方：甲乙双方经好友协商，就店面转让达成以下协议：并共同遵守：第一条甲方于____年____月____日前将位于____店铺(面积____平方米)转让给乙方使用。第二条该店铺所有权证号码为____，产权为丙，丙与甲签订了租凭合同，合同到期____月租为____人民币，店面交给乙方使用后，乙同意代替甲向丙厉行租凭合同，每月交纳该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙方领回甲方交纳的押金，该押金归乙方所有，第三条该店铺现有装修，装饰，工具，设备(包括____)全部无偿归乙方使用，该合同期满后，不动产归丙所有，动产无偿归乙方。第四条乙方在____前一次性向甲方支付顶手费人民币大写________元整{小写：____元}，上述费用包括甲方交给乙方再转付给丙方的押金，第三条所述相关费用，甲方不得向乙方索取任何其他费用。1第五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为____，租用期内继续以甲方名义办理营业执照，税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关，乙方接手经营前该店铺的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关，第六条乙方逾期交付转让金，除甲方交付日期相应顺延外，乙方每日向甲方交付转让费的____的违约金，逾期30天的，甲方有权解除合同，乙方按转让费的____向甲方支付违约金，甲方应保证丙的同意转让店铺，如由甲方原因导至丙或甲方自己中途收回店铺，按甲不按时交付店铺承担违约责任，第七条遇国家征用店铺，有关赔偿归乙方。第八条如果合同签订前政府下令撤迁店铺，甲方退还全部转让费，赔偿装修费损失____元，并支付乙方转让费的____元的违约金，如果合同签订后国家命令撤除店铺，使乙方难以经营，乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方，(前述顺延除外)，甲方在每年营业执照...

转让合同书样本（精选29篇）转让合同书样本篇1转让方：(以下简称甲方)受让方：(以下简称乙方)本合同由甲方与乙方于____年____月____日订立。鉴于甲方在______公司(以下简称公司)合法拥有%股权，该公司于____年____月____日在工商行政管理局登记注册。现甲方有意转让其在公司拥有的%股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。鉴于乙方同意受让甲方在该公司拥有____%股权。鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的_____%股权。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》的规定，经友好协商，本着平等互利的原则,就转让股权事宜，达成如下协议：第一条股权转让价格及价款的支付方式1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以_____元将其在公司拥有的_____%股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。2、乙方同意按下列方式将合同价款支付给甲方：乙方同意在本合同双方签字之日起向甲方支付_____元作为保证金，在甲乙双方办理完工商变更登记后乙方向甲方支付余款。1第二条保证1、甲方保证其按本合同第一条第1款规定转让给乙方的.股权，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证对其所转让的股权没有设置任何质押权或其他担保责任，并免遭任何第三人的追索。否则，甲方承担由此而引起的所有经济和法律责任。2、乙方保证按本合同第一条第2款所规定的条件支付价款，作为保证，乙方应在本合同生效之日天之内一次向甲方支付本合同第一条第1款所规定价款的%作为保证金。该保证金应视为乙方支付给甲方的价款的一部分。第三条债务的承担股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;第四条公司的日常经营管理业务由甲方负责实施，乙方享有股东的监督...

转让技术秘密和补偿贸易合同（通用15篇）转让技术秘密和补偿贸易合同篇1甲方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________甲,乙双方在平等,互利基础上,经充分协商,达成如下协议,以期遵守.第1条技术名称,资料1.技术名称,权属：2."技术文件资料"的定义,范围及交付：(1)1般技术资料包括：(2)产品设计图纸：(3)生产技术资料：(4)资料的修改：(5)资料的提供方式：1a.对1般技术文件应提供3份蓝图或同等数量的清晰的复制图;b.对产品设计图纸应提供1份生产底图及两份蓝图;c.对生产技术资料应提供两份蓝图;d.对已提供过的完全相同的重复资料,可免于提供,但需在清单中予以注明.(6)资料的交付进度：a.根据资料定义的规定,在签订合同后30天需交付合同产品的全部技术资料和图纸;b.根据资料定义的规定,在签订合同后于____年____月____日前需向________交付合同产品的全部技术资料和图纸.转让技术秘密和补偿贸易合同篇2一、合同的双方当事人出让方(以下简称甲方)：___________________________________住所：______________________邮编：______________________法定代表人：________________职务：______________________委托代理人：_____________...

装饰装修工程承包合同书（精选32篇）装饰装修工程承包合同书篇1××市装饰工程有限公司装饰装修工程承包合同合同编号：发包方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)根据相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：.1.2工程地点：.1.3工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);1(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。1.5工程期限_____历天，开工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。第二条施工图纸双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第三条甲方义务3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部...

装饰装修工程发包合同（通用33篇）装饰装修工程(发包合同（通用33篇）装饰装修工程(发包合同篇1发包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：电话：法定代表人：电话：机号：委托代理人：电话：本工程设计人：电话：施工队负责人：电话：依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：___________________。1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。1(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);2(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图...

装饰装修工程施工合同（通用30篇）装饰装修工程施工合同篇1合同编号：_________签署时间：_________年_________月_________日发包方：_________（以下简称“甲方”）承包方：_________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_________、1.2工程地点：_________、1.3工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。11.5工程期限_____历天，开工日期______年_________月_________日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料进场日第二天起计算）。1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。第二条施工图纸双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。第三条甲方义务3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、...

装饰装修施工合同范本（精选32篇）装饰装修施工合同范本篇1发包人：________承包人：________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：____________________________________________________。1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式。(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);1(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限________________天，开工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_____日;1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：_______________________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详...

装修承揽合同（精选34篇）装修承揽合同篇1甲方：_________乙方（承揽方）：________甲、乙双方根据《民法典》关于承揽合同的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议：一、承揽方式：________，乙方承揽甲方________住房（具体工种）。二、施工地点：________三、住房结构、户型及面积：________________四、付款方式：按照元计价，在乙方完工，甲方验收合格后，甲方再支付价款。五、质保金：乙方在签订本合同之日缴纳3000元给甲方作为质保金，在甲乙双方不再合作，并且加工承揽质量合格后，甲方退还给乙方。若质量不合格，质保金将用于修缮。六、施工质量：乙方应确保质量符合国家质量标准。七、施工期限：自合同签订之日起至________止。八、甲方的权利义务（一）甲方的权利11、若乙方有偷工减料、工作不负责任等影响装修质量的行为，甲方可以解除合同，并且追究乙方违约责任。2、房屋装修竣工后，发生质量问题，甲方可以要求乙方进行维修。（二）甲方的.义务1、甲方提供装修房屋的钥匙给乙方。2、甲方应按照施工进度为乙方提供装修材料。九、乙方的权利义务（一）乙方的权利1、在验收合格后，要求甲方支付相应承揽加工费用。2、要求甲方提供必需的装修装饰材料。（二）乙方的义务1、乙方应加强安全教育，在施工过程中对工作人员和相邻居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同为承揽合同，乙方应对所有安全事故承担责任，甲方仅验收承揽加工的成果，不对任何事故负安全责任。2、乙方应文明施工，防止邻居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等损坏他人生命、财产的事故发生，由于乙方的行为导致这些行为发生，由乙方承担责任。3、乙方需要使用装修装饰材料，应提前3天告知甲方。4、乙方保证具有从事装修的相关资质和经验，乙方交付承揽成果给甲方，双方为承揽关系，不存在雇佣关系。25、乙方按时发放所属员...

装修承揽合同范本（通用21篇）装修承揽合同范本篇1编号:_____________定作方(以下简称“甲方”)：____________住所地址：______________________________联系方式：______________________________手机号：______________________承揽方(以下简称“乙方”)：____________单位地址：______________________________法定代表人：____________________________监理人及电话：______________________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的友谊超市店装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下条款：第一条工程概况1.1工程地点及面积：_________________________________1.2工程造价：￥_____________元，大写(人民币)：_______1.3工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)1(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限________天;开工日期_____年_____月_____日竣工日期_____年_____月_____日第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第____...

装修工程责任书（精选32篇）装修工程责任书篇1装修工程责任书兹有住户_________委托_________（以下简称甲方），对其购买（或租赁）的由_________物业管理公司（以下简称乙方）经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8：00－12：00，下午14：00一18：00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。四、装修人员不准侵扰其他业主（或使用人），不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。1六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。七、注意用电及消防安全。例如，用电时要采用适当的插头；严禁用电源线直接接到漏电开关上；严禁用电炉做饭、烧水。八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具，禁止在易燃易爆物品旁吸烟。九、装修材料超长超宽时，禁止使用电梯。十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联系，经同意后方可过夜。十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。否则，除业主承担责任外，施工队伍也应承担一定的责任。十二、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联系，双方协商解决，不得擅自作主。十三、如违反上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权...

装修公司合同（精选23篇）装修公司合同篇1合同编号：________发包人：电话：住所：委托代理人：承包人：营业执照号：电话：住所：委托代理人：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，两方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：______________________________________。1.2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。1.3工程承包方式：两方商定采取下列第______种承包方式。1（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：________________________元，小写:______________元（家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸两方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务24.1开工前________天，为承包人入...

装修公司合作合同（精选9篇）装修公司合作合同篇1甲方：________________________________________乙方：________________________________________经甲乙双方商定，本着市场经济原则，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。一、甲方义务：1、甲方作为乙方战略合作伙伴，需及时向乙方报备公司签单信息；甲方公司设计师需主动积极向签单客户推荐乙方产品，并在合理的情况下带客户到乙方展厅（或者公司）了解乙方产品价格、特性、材质、花色等内容，以便促成成交；2、甲方在本协议签定之日起算的一年之内，甲方所有的小区驻点、户外广告等有利于公司品牌推广的营销策划工作，需首先通知乙方相关负责人，由乙方决定是否参与；3、甲方在本协议签定之日起算的一年之内，甲方的公司对外宣传册上需体现乙方公司信息，首批宣传册不低于3000册，乙方承担制作费x元整，如在一年之内宣传册需要加印，则乙方无需1再次承担制作费用，甲方全额承担加印的宣传册制作成本，同时乙方的公司信息照常体现；二、乙方义务与责任：1、乙方作为甲方的战略合作伙伴，乙方公司（展厅）产品在产品信息、价格信息有变化的情况下需及时告知甲方公司设计师及相关人员；2、乙方公司产品在甲方公司工作人员的推荐之下，产生成交，乙方将以成交总价的_____%返利给甲方公司，返利部分统一返到甲方指定帐号，返利部分由甲方公司负责人统一支配，返利时间双方另行约定；3、为了便于甲方人员推荐乙方产品，乙方公司所销售的产品在对待甲方客户时，需低于乙方展厅最低折扣的5%（特价商品除外）；4、乙方在接触到对甲方公司经营项目有利的相关资讯时（如：小区驻点活动、广告推广、客户装修需求等）需首先通知甲方公司及公司相关人员；5、乙方需在本协议签定之日时一次性向甲方支付x元用于甲方制作宣...

装修公司简易合同范本（通用35篇）装修公司简易合同范本篇1甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________根据国家有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。一、工程概况：1、装饰施工地点：____________2、建筑面积______平方米。3、工程内容：____________4、委托方式：____________5、施工工期：乙方收到工程款之日视作开工日，总工期为____________二、工程价款及结算方式：1、总价款：____________万元（￥：____________元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2、付款方式：（1）合同签订后，十五天内一次性支付工程款______元。（2）工程验收合格后，十五日内结清工程尾款。1（3）乙方银行账号____________，账户名____________，开户行____________。三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方应提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。（二）乙方工作1、指派项目经理为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。四、合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（业主）（签章）____________乙方（签章）____________住所地址：____________企业地址：____________邮政编码：____________邮政编码：____...

装修合同范本（通用25篇）装修合同范本篇1委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。第二条工程价款工程价款(金额大写)_________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;1(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的...

装修合同书范本（精选28篇）装修合同书范本篇1合同编号：_________甲方(发包方)：_________单位名称：_________住址：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________乙方(承包方)：_________资质证书号：法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________1联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________第一条　工程概况1.1　工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。1.2　住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。1.3　工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.4　工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)(2)乙方包工、部分包料，...

装修涂料合同（精选6篇）装修涂料合同篇1甲方：_____以下简称甲方乙方：_____以下简称乙方为了明确恩施市耿家坪廉租房一标段A1栋工程的安全、进度、质量达到预期目标与成本控制，根据国家现行的法律法规，结合本工程的实际情况与公司项目具体要求，经甲乙双方友好协商，达成如下协议，望共同执行。一、工程概况1、工程名称：恩施市耿家坪廉租房一标段2、工程地点：恩施市耿家坪二、乙方主动要求承包恩施市耿家坪廉租房一标段A1栋工程的所有涂料装饰工程，并承认和接受项目部制定的规章制度，服从项目人员管理。三、承包方式：包工包料(内墙仿瓷涂料，外墙油性涂料不含底漆面漆)四、承包单价1、涂料按平方米，仿瓷涂料6元/㎡，外墙涂料15元/㎡，外墙使用钢管脚手架，不包括脚手架费用。2、该综合单价一经签订不再因工程量的可能增减或市场的波动变化作任何调整。1五、工作内容内墙涂料：砼面层打磨，基层刮腻子，仿瓷涂料二遍。外墙涂料：刮腻子，打磨，修补，刷底漆，面漆，翻铺脚手板等，所有工作包括修补预留洞口，检验验收清扫脚手板等材料，按甲方要求码堆等工作。六、乙方所需要的材料(除外墙底漆、面漆外)、机械和工具、砂纸、安全帽和安全带(不包括移动脚手架)等均由乙方负责，甲方只向乙方提供电源。七、付款方式方法工程量完成一半付款(人民币肆万元整)，完工付至总工程款的80%，余款待甲、乙方双方结算完毕一个月内付清，预留3%的保证金，每次拨付工程款为次月的20日，保修期限壹年。八、工程量计算方法根据施工图纸及设计变更资料，一律按建施施工图以平方米计算。九、工期要求乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方在工期上的安排，不得以任何借口和理由拖延工期。每一施工段出现工作面，乙方就必须有足够的人员投入施工，未经甲方同意，没有立即组织足够的人员投入施工，造成施工段工期拖延，每延误一天甲方将给予乙方人民币每天二百元的罚款处理，累计计取;同时...

装修委托合同（通用28篇）装修委托合同篇1甲方：XX公司乙方：__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1　工程地点：：______________________。2　工程内容：总建筑面积______平方米。3　承包范围;装饰装修人工费用;4　开工日期：_______年___月___日;竣工日期：_______年___月___日;总工期(包括法定节假日)：____个工作日。第二条;合同价款1　装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：_______。⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：_______⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______1⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______第三条;甲方责任1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2　装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，装修委托合同篇2发包方(简称甲方)：____________承包方(简称乙方)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《连...

装修委托协议（通用17篇）装修委托协议篇1甲方：乙方：生态旅游开发有限公司甲方所购房屋：大溪谷·华斯汀公寓号，选择装修标准(风格)。【客户签字确认：】甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定授予权乙方委托装修公司对甲方所购房屋进行装修。为明确甲方要求及相关事宜，特签订本委托协议。一、装修公司的选聘1、乙方应当委托具有相应资质证书的公司进行装修。2、因装修公司之行为导致装修不符合约定条件的，乙方有权代表甲方追究该装修公司的责任，要求采取返工、更换等方式进行整改。二、甲方同意所购置的房屋在楼栋整体竣工验收合格后，由乙方代表甲方委托装修公司对甲方的房屋进行装修。对于因装修而使该商品房部分结构发生变化的，甲方对此变化无异议。三、装修工程使用材料的品种、规格、名称，经双方认可，详见协议附件一《装修标准》。如因装修材料、设备生产、供应、采购等方面的原因，导致乙方委托的装修公司不能满足协议中所列1交房标准的，该装修公司可用其他不低于约定标准的同类装修装饰材料和设备代替。四、乙方所设样板间为商品房装饰装修空间布局展示，样板房所布置的“装修标准”以外的布艺装饰、居家用品、家具、灯饰、装饰用品等仅作为摆放指导，不包含在甲方所购房屋的装修范围内，不作为装修交付的标准。样板间仅作为示意，不视为精确表示，对双方无约束力，具体以交付现状为准。五、工程验收标准，双方同意以附件一和附件二为准。由甲方在办理《商品房买卖合同》中所指房屋交付手续时一并验收。六、除本协议已对装修所作出的约定外，其他有关装修事宜的内容(包括但不限于装修方案等)，甲方均同意以乙方届时指定的装修公司所确定的文件为准，而无需甲方另行签署表示认可。七、1.房屋装修后的装修材料及设施的保修责任等，以乙方委托的装修公司出具的《房屋装修质量保证书》(或类似文件)为准，该装修公司在装修后按此质保书承担质保义务和责任，在《房屋装修质量保证书》规定的质保...