合同范本

电线电缆安装工程承揽合同（精选3篇）电线电缆安装工程承揽合同篇1定作人(委托方)：________________(以下简称甲方)承揽人(施工方)：________________(以下简称乙方)根据《_____________》及相关法律法规规定，本着平等自愿、诚实守信原则，双方经充分协商，就乙方为甲方承揽安装电线、电缆达成如下协议：第一条：工程名称乙方承揽的________________电线电缆安装工程。第二条：工程地点(________省________县________镇________村到________村境内)第三条：工程价款及付款方法甲方应于竣工验收后当日内将工程款支付给乙方，支付方式为：现金。第四条：工程期限施工期限为________年________月________日开始至________年________月________日结束，施工期限为10个日。第五条：工程质量标准乙方安装的工程质量应符合国家标准及地方的规定，同时也应符合甲方的要求。第六条：承包形式及材料设备供应1乙方承包方式为包工不包料，乙方准备施工设备及相应人员，甲方负责提供施工所需的材料(材料清单另外附件)。第七条：甲方义务1、甲方应合工当天向乙方提供施工图。2、甲方应在开工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方签字确认。3、施工前甲方应为乙方整理出现场，施工后甲方应为乙方施工提供相应的便利4、甲方负责监督乙方的施工进程。5、施工完工后三天内甲方负责组织验收工作。6、按协议履行付款义务。第八条：乙方义务1、乙方进驻甲方工程工地后，应严格遵守甲方的'规章制度，不得损坏甲方的财物。2、乙方接收材料后应妥善保管甲方的材料，保证材料不丢失或不被损坏。3、乙方自行承担施工人员和本人的食宿及相关_____，做好安全保障措施，如出现安全事故，由乙方全部负责。4、乙方按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，五...

电梯广告合同书（精选30篇）电梯广告合同书篇1甲方：广告传播有限公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为改变物业公共区域单调的氛围，创造更良好的环境，为全体业主提供全方位的物业管理服务，乙方决定在其所管理物业之公共区域安装“楼宇数字3.0”进行环境美化，并利用其发布实用信息。鉴于甲方具有该方面的专业经验及运作能力，乙方愿与甲方独家合作开展此项目，共同提升物业服务的档次。该项目具体合作事宜如下：一、合作物业楼宇名称：楼宇地址：二、合作方式合作原则：乙方负责统筹规划，协调甲方安装工作以实现如期投入使用;甲方负责楼宇数字3.0项目的具体实施，承担前期投入成本及日常运作所需费用;甲方负责楼宇数字3.0项目的自主经营，自负盈亏，项目经营的商业风险与乙方无关;1无论甲方运营盈亏情况如何，应向乙方补偿其为实施该项目所增加的人力、物力支出(详见本协议第七条)实施细则：乙方为甲方提供安装“楼宇数字3.0”所需的必要保障，如人员安排，场地处理，设施配合等;乙方负责“楼宇数字3.0”的防盗、安全、保洁等日常维护工作;任何与楼宇数字3.0或楼宇数字3.0内画面有关的意外情况发生及时通知甲方;甲方负责“楼宇数字3.0”的制作、安装、维护、更新;甲方负责该“楼宇数字3.0”内信息画面的甑选、制作、更换、调整;甲方必须保证“楼宇数字3.0”的全部或部分内容每两个月至少更新一次;三、合作区域安装位置：A/B座一楼电梯等候厅内各1台楼宇数字3.0，共计2台;四、甲方权利义务1.甲方权利在本合同规定的合作期限间，该楼宇数字3.0项目由甲方独家运作;乙方不得再与其他单位或个人开展类似合作;甲方有权要求乙方为安装“楼宇数字3.0”提供协助;2为达到楼宇数字3.0项目的合作目的，甲方有权派员定期或不定期进入楼宇进行信息画面、“楼宇数字3.0”的更换、维护、实景拍照存档等;2.甲方的责任和义务甲方保证“楼宇数字3...

电梯广告合同范本（精选33篇）电梯广告合同范本篇1甲方：乙方：电话：依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定。本着公平、自愿、合理的原则，经双方协商后签定本合同，共同信守。第一条合作主要内容1、甲方将()小区一、二、三、四期内共20部电梯1面（位置按现场情况定），由乙方发布广告。每面电梯广告尺寸为(厘米*厘米).2、乙方负责其广告版面按电梯广告实际尺寸及材料要求制作，交甲方安装。3、乙方月支付甲方20部电梯广告管理费用：()元/月，使用期共计费用为()元。4、使用期间从20xx年月日至20xx年月。5、乙方发布的广告内容：()第二条双方的义务和责任1、甲、乙双方共同维护电梯广告。2、乙方可根据实际需要更换广告内容，广告内容必须符合国家相关法律法规和要求。13、租期满后，乙方如需续租广告位，需提前5日告之甲方，同条件下乙方拥有优先租用权。第三条争议的解决有关本协议的一切争议，双方应寻求协商解决，协商不成功时，任何一方可向甲方双方所在地方法院提起诉讼。第四条其他事项1、双方应通过协商并以书面形式给予补充、修改。任何经双方确认的补协议或附件与本协议均构成完整的协议，具有同等法律效力。2、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式二份，双方各持一份，具同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人签字：代表人签字：电梯广告合同范本篇2甲方：地址：乙方：广告有限公司（以下简称：乙方）地址：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本合同，双方共同遵守。2一、发布媒体：框架电梯平面媒体二、发布内容：（品牌/产品）三、发布时间、地点、媒体发布费用发布时间发布城市发布地点发布数量（块）发布单价（元/月/块）媒体发布费用见附件[]元/月/块￥[]元合计：￥[]元四、制作费用：甲方向乙方支付广...

电梯广告安装管理合同书（精选3篇）电梯广告安装管理合同书篇1甲方：乙方：电话：依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定。本着公平、自愿、合理的原则，经双方协商后签定本合同，共同信守。第一条合作主要内容1、甲方将小区一、二、三、四期内共20部电梯1面(位置按现场情况定)，由乙方发布广告。每面电梯广告尺寸为(厘米___厘米).2、乙方负责其广告版面按电梯广告实际尺寸及材料要求制作，交甲方安装。3、乙方月支付甲方20部电梯广告管理费用：元/月，使用期共计费用为元。4、使用期间从年月日至年月。5、乙方发布的广告内容：第二条双方的义务和责任1、甲、乙双方共同维护电梯广告。2、乙方可根据实际需要更换广告内容，广告内容必须符合国家相关法律法规和要求。13、租期满后，乙方如需续租广告位，需提前5日告之甲方，同条件下乙方拥有优先租用权。第三条争议的解决有关本协议的一切争议，双方应寻求协商解决，协商不成功时，任何一方可向甲方双方所在地方法院提起诉讼。第四条其他事项1、双方应通过协商并以书面形式给予补充、修改。任何经双方确认的补协议或附件与本协议均构成完整的协议，具有同等法律效力。2、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式二份，双方各持一份，具同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人签字：代表人签字：电梯广告安装管理合同书篇2甲方：______________乙方：______________甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，签订此协议，供双方遵照执行。一、内容乙方本着为甲方服务的原则，按照协议约定甲方的宣传稿件，具体安排如下：2规格(宽__高)m彩色黑白价格备注二、工作要求1、图文清晰、无差错。2、乙方负责。三、付款甲方必须在宣传版位验收合格后，将协议价款支付乙方。四、责任的承担1、由于甲方提供的宣传内容不符合法律规定，致使宣传不能发布或不能按时发布的，由甲方自行承担一切损...

电商销售合同（精选3篇）电商销售合同篇1买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致，就_____________电子商务签订本协议第一条商品基本状况1.商品名称：_________________2.品质/规格：_____________3.单位：_____________4.数量：_____________5.产地：_____________第二条商品价款商品单价为_____________，总价为_____________=_____________(元)。共计：________________(大写)元。第三条支付条款1.付款程序选择以下第_____________种：_________________(1)先付款后发货;(2)先发货后付款。2.双方商定选择以下第_____________种付款方式：_________________(1)银行汇款1买方开户行：___________________账号：________________电商销售合同篇2本协议由以下两方于____年____月____日在中国____市共同签署：甲方（供应商）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人/授权代表：_____________________联系电话：_________________________________乙方（电商平台）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人/授权代表：_____________________联系电话：_________________________________鉴于甲方为合法注册并拥有________...

电气安装工程施工合同范本（精选3篇）电气安装工程施工合同范本篇1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。第二条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。12.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得...

电脑主机采购的合同范本（通用3篇）电脑主机采购的合同范本篇1甲方：乙方：今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下协议。一、采购产品名称、价格和规定。1、甲方向乙方定购的电脑(一体机)，共计_____台(配置详见附件;电脑设备配置单)，单价为：_______元(大写：____________)总金额为：_____________元。(大写：___________________)二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。2、验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件。3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，甲方可前往联想维修站进行免费维修、免费更换等无偿服务。已方仅出售电脑，不做售后维护,请甲方再次确认。4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。5、软件或系统故障也不属于乙方维修范围。三、货款结算。1、协议签署后，甲方首先向乙方交定金__________元整;12、乙方将电脑备齐后，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款___________元整一次性付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方。四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本协议约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时向乙方说明。2、若货已发出，甲方不得退货、批量更换等。3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。五、乙方的权利和义务1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单地方问题而出现品种、数量、规格、品质不符合协议规定的，由乙方承担责任调换或退货而支付的现实费用。2、已方仅出售电脑给甲方，但不包括安装、测机及售后维护,...

电脑销售合同书（精选28篇）电脑销售合同书篇1甲方：地址：甲方代表：邮政编码：联系电话：传真号码：乙方：公司地址：室乙方代表：邮政编码：联系电话：传真号码：甲乙双方通过平等协商，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、配置、数量、价格单位：元二、交(提)货地点：三、交(提)货方式：□送货□自提□物流□快递□公路□其它四、交(提)货：乙方需在本合同生效之日起5天内交货，若乙方无法在上述时间内供货，甲方同意：□A□B(需选择以下两条中的一条)A撤销合同B按照乙方调整的供货时间供货(甲方应在乙方提出调整供货时间后一个工作日内书面答复乙方，如无书面答复将视为甲方接受乙方调整的供货时间)五、验收11、货物运到后，甲方应当场进行验收，应及时通知乙方，并约定验收的日期，但验收的日期不应当晚于交货日后5个工作日。2、产品验收：验收完毕，甲方应当出具验收合格证明并于当日内通知给乙方。3、有质量异议的，在货到后七日内提出;对经使用才能发现的产品质量问题，甲方可以提出异议。六、结算方式：□现金□电汇□汇票□支票□承兑□其它□转帐七、付款期限：□甲乙双方商定，甲方验收后，在20xx年7月06日前，甲方支付总金额_100%，合计人民币：91140元(大写：玖万壹仟壹佰肆拾元整)。八：质保及服务：1、热线服务电话支持：2、所供应货物严格按照国家三包标准，以及本次采购中心所要求的标准。3、公司所售产品，自交货日期起，提供上门一年维护，如地址超出市区，需提供上门费。质保三年维护，运费需客户承担。4、公司所售产品，自交货日期起，提供硬件售后服务：5、保质期外，所需更换部件收取硬件成本费用。不可抗力或者人为造成的硬件损坏，原则上不承担免费更换。6、甲方可在保质期外，购买包年服务，如甲方需要，乙方提供详细资料。27、附注：产品在遇到不可抗拒的外界因素(如：地震、火灾、水灾等人力无法抗拒灾难、灾害时)...

电脑维护协议集锦（通用31篇）电脑维护协议集锦篇1甲方：_________乙方：_________（网吧）鉴于乙方委托甲方负责其电脑或网络的维修及维护工作，方便乙方在以后的工作中更及时的应用，为明确双方责任，经双方共同协商，签订此协议，以期双方共同遵守。一、甲方的权利与义务1、负责对乙方的电脑及外设的定期检修维护，不定期的系统维护、病毒防杀及常用软件的维护（不含专业用软件）。2、负责对乙方电脑的操作人员进行业务指导和技术服务。3、电脑使用过程中如出现硬件故障，甲方为乙方免费提供服务（不含配件费）。4、网络维护：甲方负责为乙方提供网络技术服务，保障乙方网络正常运行（包括局域网及internet网）。5、甲方将尽一切力量保证对乙方提供的技术服务。但是如果由于不可抗拒力量造成服务暂中止，甲方不承担赔偿损失。6、在乙方通知甲方电脑故障后，一般电脑问题甲方在24小时内赶到网吧；出现网络断线问题，甲方于2小时内赶到网吧进行维修。二、乙方的权利与义务11、如出现服务范围内的问题，乙方有权要求甲方扩大工作时间八小时外为其提供服务。2、乙方于协议签定日先期支付甲方半年服务费_________元整，年终再支付服务费_________元整。3、在合理范围内乙方如不满意甲方提供的服务，可与甲方协商扣除维修服务费。4、服务范围外的事宜由双方另行协商解决。三、协议的起始和终止1、本协议自甲乙双方签字之日起生效，至_________年_________月_________日终结。2、如任何一方终止协议，须向另一方协商并付清所有应付款项。四、争议的解决对本协议未尽事宜或在执行过程中发生的争议，以方应本着友好合作精神共同协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________负责人（签字）：__________________年____月____日乙方（盖章）：______...

电脑采购合同模板（精选30篇）电脑采购合同模板篇1需方(甲方)：签订地点：供方(乙方)：签订时间：第一条：产品名称、商标、型号、单价、数量、金额第二条：质量标准和要求乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证和承诺质量标准。第三条：包装要求1.乙方所出售的全部货物均按标准保护措施进行包装，适应防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。2.每一个包装箱内附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。第四条：供货期限与供货方式乙方负责在供货协议生效之日起至20xx年6月30日期间产品的供应。在供货期限内，乙方保证在5个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点。第五条：验收乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。货物的数1量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。第六条：不可抗力1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。2.本条所述的“不可抗力”指那些双方不可预见和避免的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。(3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。)第七条：争议的解决在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向买方所在地政府提请调解。调解不成，任何一方有权选择仲裁或诉讼的途径解决。第八条：违约处...

电力资金信托合同（精选32篇）电力资金信托合同篇1合同编号：________________委托人：?受托人：_______市_______信托投资有限责任公司法定代表人：?法定代表人：自然人身份证明文件与号码?：住所地：住所地：?编码：编码：?联系电话：联系电话：?传真：传真：根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托业务管理暂行办法》、《_____》等有关法律、法规和规章规定，委托人和受托人在平等自愿、公平互利的原则基础上，签订《_______电力资金信托合同》。第一条?释义在合同中，除非上下文另有解释或文意另有所指，下列词语具有如下含义：1.本合同：指《_______电力资金信托合同》及对该合同的任何修订和补充。2.本信托：指根据本合同设立的_______电力资金信托。13.信托当事人：指受本信托关系约束，根据本信托合同享受权利并承担义务的委托人、受托人和受益人。4.指定管理资金信托：指委托人向受托人交付资金而设立的信托，委托人在信托文件中就信托财产的运用方式、运用项目、运用期限等进行明确指定，由受托人根据信托文件管理、运用和处分信托财产。5.信托计划：指受托人制定的《_______电力资金信托计划》。6.信托资金：指委托人按本合同第五条规定数额向受托人交付的资金。7.信托计划资金：指信托计划项下信托资金的总和。8.信托贷款：指受托人对_______市电力开发公司的信托贷款。9.信托文件：指本合同、信托计划和信托财产管理、运用风险申明书。10.工作日：指中华人民共和国_____规定的金融机构正常营业日。第二条?信托目的受托人为发挥在电力开发领域的投融资优势，将委托人基于对受托人的信任、交付给予受托人经营管理的信托资金，以信托贷款的方式运用于_______市电力开发公司的融资项目。第三条?信托类别本信托为指定管理资金信托。第四条?受益...

电力工程工程建设监理合同（通用22篇）电力工程工程建设监理合同篇1电力工程工程建设监理合同电力工程工程建设监理合同委托单位：__________________________________________监理单位：__________________________________________本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。1.工程概况工程名称：__________________________________________工程地点：__________________________________________工程规模为：________________________________________2.合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。3.责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。14.下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决（1）甲方/乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方/乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。6.甲方...

电力工程安装合同（精选6篇）电力工程安装合同篇1甲方：_________(以下简称甲方)乙方：_________(以下简称乙方)一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。13、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kya及以下为_____元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的_____%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按_____元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。...

电缆购销合同范文（通用29篇）电缆购销合同范文篇1需方：________签订地点：________签订时间：________年________月________日依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。第一条合同概况1、工程名称：电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。第七条合理损耗标准及计算方法：无。第八条交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。第十条检验标准、验收方法1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。12、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。第十一条成套设备的安装与调试：无。第十二条付款方式1、合同签订后，________天内需方支付合同金额的________%(即人民币：________元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的.10%支付违约金。3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。第十三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。第十四条违约责任1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损...

电教办公设备维护合同书（通用7篇）电教办公设备维护合同书篇1委托方：(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)签约时间：年月日根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方学校电教办公设备维护服务问题，经充分协商定订立本合同。甲乙双方关系：甲方为电脑及电教相关办公设备使用者，即设备维护服务委托方;乙方为电脑及相关设备维护服务提供方，即设备维护服务受托方。一、签约维修设备清单、费用及结算方式：1、电脑台;多媒体教学讲台：套，每月圆，费用合计：人民币元年(大写)圆整。2、双方签约后，若甲方需要增加电教办公设备维护，乙方针对其新增加的设备维护费用相应增加。3、本协议签署时甲方按季度向乙方支付服务费用，乙方开具服务业机打发票。二、签约服务内容：1、现有电脑、办公设备(包括投影仪，多媒体教室全套设备)、软(硬)件故障诊断及排除;12、新增电脑及相关软(硬)件及周边设备的安装、调试;3、电脑办公设备合理使用建议及帮助;4、内部局域网络的维护，保证网络畅通;5、病毒查杀。三、签约维修服务：1、故障报修服务：当以上设备出现故障时，乙方派技术人员上门解决故障(8小时内响应)。为保证教师正常使用，请尽量提前报修，或安排周六日时间维修。2、校园网络维护：定期检查机房路由、交换机等设备的运行情况，对信息点的网速检测，查明造成网络不畅的原因，及时解决。3、日常维护服务：乙方维护服务人员每月1次不定期进行上门，为甲方检查电脑、电脑周边设备以及多媒体教学讲台的运行情况，并对相关设备存在的隐患进行日常维护。(日常维护包括：定期病毒检测，根据甲方的建议进行硬盘检查和清除;如需清除病毒，甲方用户应自行安排数据备份，清除病毒后发现数据破坏或无法清除病毒时，乙方技术员将负责重新安装操作系统并为用户恢复标准应用软件(不包括恢复数据)31、定期维护方案：2寒暑假开学前派人对多媒体...

电话采购合同（通用3篇）电话采购合同篇1采购方(甲方)：供应方(乙方)：甲乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购、乙方在合同期限内向甲方供应每一份订单中所列产品签订本合同。一、供货方式：1.由甲方以《手机配件订货单》方式向乙方下达采购订单，乙方须按照订单要求提供产品。2.乙方在收到《手机配件订货单》后应回传确认函，如有任何问题必须在收到订单后第二个工作日内书面通知甲方，否则视为默认。3.甲方有权根据生产计划的变更以及乙方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对乙方的供货品质及数量进行及时调整，乙方有义务积极配合。4.为保证产品数量的准确性，乙方须免费提供1-3%的备品和甲方客户所必须的产品附件。二、产品的质量要求：1.乙方应按甲乙双方共同签字封存的样品供货，未经甲方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。12.乙方需严格按照经甲方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，甲方负责知会乙方更新有关信息，乙方积极跟进相关的变化。3.乙方应保证所生产或供应的产品均符合国家标准、行业标准。(电池负公差不能低于50，否则属于严重违约)4.返修率不能超过货物总数的千分之三超过后甲方有权利退回全部货物。三、品质保证：1.乙方应保证所使用的原材料符合其向甲方出具的承认书所述，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报甲方确认。2.乙方应建立有效的质量保证体系以满足甲方要求，甲方有权随时对此进行检查考核。3.乙方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于甲方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。4.对甲方提出的质量问题和要求整改意见，乙方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，甲方有权停止乙方供货。四、包装要求：乙方须按甲方要求包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应...

电池购销合同（精选14篇）电池购销合同篇1甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下条款：一、全款提货二、付款方式：乙方支付货款总额人民币10000元(壹万元整)作为定金，定金到达方帐采购生产(或凭汇款传真件)，甲方第二日起开始安排生产，产品采购生产加工完毕，乙方付清余款470000.00(肆拾柒万元整)后，甲方将货物交给乙方。三、质量要求：乙方按甲方提供的样品以及质量要求进行验收。如收到的产品品种数量规格质量不符合规定时，一面要妥善保管好产品，一方面要在四天内书面异议。如乙方未在规定期限提出书面异议(以传真件为准)，则视为所交货品合格。四、交货期：5天(定金到达甲方帐面起开始生产，按合同清单发货。由于乙方定金未到而延迟发货，甲方不负责任责任)。五、售后服务：保修期为一年，一年内免费维修及更换。六、此价格不含税、含送货费用。七、凡因本合同引起的与本合同有关和任何争议，双方协商解决，如果不能通过友好协商解决，可以向中国国际经济贸易仲裁委员东莞分会仲裁解决，该仲裁裁决对双方均有约束力。1八、此合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经甲、乙双方代表人签字盖章后生效。甲方(签字盖章)：乙方：(签字盖章)电池购销合同篇2一、全款提货二、付款方式：乙方支付货款总额人民币_________________元(_________________元整)作为定金，定金到达方帐采购生产(或凭汇款传真件)，甲方第二日起开始安排生产，产品采购生产加工完毕，乙方付清余款_________________(_________________元整)后，甲方将货物交给乙方。三、质量要求：乙方按甲方提供的样品以及质量要求进行验收。如收到的产品品种数量规格质量不符合规定时，一面要妥善保管好产品，一方面要在四天内书面异议。如乙方未在规定期限提出书面异议(以传真...

点式玻璃幕墙施工合同（精选12篇）点式玻璃幕墙施工合同篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就玻璃幕墙及采光顶工程达成以下条款，以便共同遵守。一、工程名称：玻璃幕墙及采光顶工程二、工程地点：三、工程承包内容及范围：1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙及采光顶的制作、安装、保证正常使用。2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。3、由甲方负责协调施工现场的脚手架及垂直运输机械的正常合理使用。四、工程工期：1、开工日期：20xx年6月1日;竣工日期：20xx年6月31日工程总日历天数：30天2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;五、工程质量及材料要求：11、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一次罚款200元。2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000元。4、按国家相关规定要求进行工程质量保修。六、暂定工程价款：壹佰肆拾壹万元整(￥：1410000元)七、工程价款的拨付及结算方式：1、工程款的支付：1)、合同签订一周内甲方拨付给乙方10万元，作为备料款。2)、全部工程安装完成验收合格后由甲方根据实际完成工程量确定工程总价，付至工程总价的97%，留3%作为工程维修金。维修期满后结清。2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按...

第三方担保的合同范本（精选32篇）第三方担保的合同范本篇1合同编号：_________________号本合同由以下各方于年月日在_____市_____县签署：甲方(即贷款人，又称抵押权人)_____银行_____分(支)行负责人：乙方(即借款人，又称抵押人或购房人)丙方(即保证人)法定代表人：鉴于：1、乙方愿意将其拥有的本合同第十九条所列的房产及其全部权益(下称“抵押物”)抵押予甲方，作为偿还本合同项下借款的担保，并按本合同约定的条件向甲方申请借款;2、丙方愿对乙方在本合同项下的借款债务按本合同约定的方式承担责任;3、甲方愿意按本合同约定的条件向乙方提供贷款。经三方协商，根据有关法律、法规，在平等自愿的基础上订立本合同条款，共同遵照执行。贷款及用款第一条甲方根据乙方的申请，同意向乙方发放购房抵押贷款。贷款金额：元(大写：仟佰拾万仟佰拾元整)1第二条本合同项下贷款的用途限于乙方支付其购买本合同第十九条规定之房产的购房款。第三条贷款期限：xx年，从贷款发放之日起xx月。第四条乙方满足以下前提条件后，甲方将在五个工作日内发放贷款：(1)乙方已向甲方提供已监证生效的《商品房预售合同》或《房地产证》原件;(2)乙方已支付了不低于购房总价%的首期款项;(3)与本合同相关的费用已经付清;(4)已办妥抵押物的投保手续，并将甲方列为保险的第一受益人;(5)本合同已生效，乙方已签署《借款借据》;(6)已办妥抵押物的抵押备案或抵押登记手续;(7)乙方已在甲方处开立还款专用的购房储蓄活期存款户;(8)乙方未出现或无潜在本合同项下的违约情形;(9)甲方指定的其他条件。利息计算方法及还款方式第五条本合同项下人民币贷款利率按贷款发放日中国人民银行颁布的贷款利率执行，当前月利率为‰;外汇贷款按贷款发放日中国银行公布的个月浮动期外汇贷款利率执行，当前月利率为‰;在本合同发履行期间，如遇中国人民银行调整利率...

第二离婚起诉状（精选32篇）第二离婚起诉状篇1原告：_________________姓名，年龄，民簇，工作单位，现住址等个人情况被告：_________________同上诉讼请求一、请求法院依法判决原告与被告离婚。二、子女归原告/被告方抚养三、夫妻共有财产合理分配四、本案诉讼费用由原、被告共同承担事实与理由略(写清结婚的过程，基本情况，离婚的理由，对财产、子女、住房等问题的意见)综上所述：_________________肯请法院依法判决-------(要求)此致___________人民法院具状人：_______________年_____月_____日1第二离婚起诉状篇2原告：________，女，汉族，_______年___月___日出生，退休教师，住__________________________。原告：________，男，汉族，_______年___月___日，职业_________，住__________________________。原告：________，女，汉族，_______年___月___日，职业_________，住__________________________。原告：________，女，汉族，_______年___月___日，职业_________，住__________________________。被告：________，女，汉族，_______年___月___日，职业_________，住__________________________。诉讼请求：1、请求判决被告返还属于原告________、原告________、原告________、原告________的____________________房（面积为____________平方米）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告________、原告______...