合同范本

钢筋工劳务施工合同范本（通用3篇）钢筋工劳务施工合同范本篇1甲方：乙方：为了确保工程的质量和工期，加强施工现场统一管理协调及配合，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，结合本工程具体情况，本着平等互利，相互合作的原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵照执行。第一条工程概况1.1、工程名称：楼工程1.2、工程地点：1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。第二条、承包方式承包方式：按照主体结构建筑面积单价包干，包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。第三条、施工工期1按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同)，本工程工期短时间紧任务重，麦收﹑秋种不放假，制定的工期目标延期罚款元/天。如人为原因的情况造成停工，每停一天罚款元。第四条、工程质量标准：合格国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础，依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。第五条、合同单价及其计算方法5.1元/㎡(承包范围内不存在零星借工)。5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分：一、工程内容：按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装，建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋，现场半成品运输。5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。二、其它包干内容5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。25.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合，现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等...

钢结构构件道路运输合同（精选3篇）钢结构构件道路运输合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议：一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;二、起止地点：起运地为;止地为内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。三、运价：见附件表;四、付款：在起运后首次付款预留元保证金，后期运输按支付。五、义务责任：1、甲方义务责任：①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。③按约定支付乙方的运费。④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。12、乙方义务责任：①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费元甲方：乙方：月日钢结构构件道路运输合同篇2托运方：__贸易有限公司签定地点：__承运方：第一条：货物名称`保价金额`运费签定时间：20__年06月01日货物名称数量计量单位保价金额（元）运费（元/吨）现汇锰矿石3500吨8001802第二条装车地点：__市__锰业有限公司卸货地点：__贸易有限公司第三条承运方必须保证运输车辆车况良好，如运输过程中发现车辆损坏`交通事故等原因导致货物无法按时到达指定卸车地点的均...

钢结构工程承包合同二（通用28篇）钢结构工程承包合同(二)（通用28篇）钢结构工程承包合同(二)篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“良友饭店观光电梯工程”项目的观光电梯井道钢结构及基础，幕墙、制作安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。一、承包范围及内容：位于良友饭店的观光电梯井道钢结构，幕墙、制作安装工程，总高度为：二、承包方式：包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同。三、承包单价及付款方式：1、钢结构井道制作及幕墙、安装价格：人民币160000。00元。2、付款方式：1主钢构材料进场付合同总造价40%，主钢构安装完工付合同总造价40%，整体完工付合同总造价17%，预留合同总造价3%为质保金，满一年后一次性付清。四、质量要求：由于本项目的观光电梯井道钢结构，幕墙的.制作安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按甲方的设计图纸施工，图纸为施工验收依据。按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。五、工期要求：须在30日内全部制作安装完成。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。六、甲方责任：1、负责提供施工现场的用水、用电及现场协调。2、办理该工程所需备案的相关手续，如遇建筑检查、城管执法、市政等部门检查施工，甲方应负责协调。3、提供材料堆放场地。七、乙方责任：1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸。2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、材质书以书面形式报给甲方，作为乙方采购材料的依据。23、自备所有施工工具，自行保...

钢管外架租赁承包合同（精选3篇）钢管外架租赁承包合同篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。遵循公平、诚信原则，双方就本项目外架租赁事项协商一致，订立本协议。一、项目概况1、工程名称：2、项目地址：3、建筑规模：总建筑面积：75568.41㎡，设计层数为1+10F(其中4#楼地下室1层);设计高度约为______m。面积最终以实际结算为准。二、质量标准：1、达到且评为”安全文明工地”。2、参照《______市建设工程质量安全管理标准化图集》及二建的“安全文明施工标准化管理图册”进行施工。三、承包方式：包工包料(内架模板支撑系统只提供钢管等相关配件材料)。四、承包内容：11、外墙双排钢管脚手架(立杆、水平杆、连墙杆、剪刀撑、扣件、18#悬挑工字钢、安全网、钢丝绳、花篮扣等外架所用的全部材料)。2、施工操作平台。3、“三宝”、“四口”、“五临边”防护栏杆。4、搅拌机棚、开机棚、钢筋加工防护棚。5、塔吊、井架或施工电梯操作平台。6、上下基坑的施工楼梯、基坑临边防护。7、卸料平台(2个/每栋)。8、剪力墙、框架柱夹模板加固用钢管、扣件。9、出入口的安全通道防护棚。10、除了以上所列的但现场其它部位还需要安全防护、施工操作所用的钢管。11、内架：模板工程支撑系统钢管架包料不包工，提供4#楼地下室1层内架;提供每栋1层非标准内架;标准层内架3层等钢管、扣件、顶托材料，且按甲方长度要求切割好。12、外架的钢管油漆按甲方公司所规定的各种使用部位要求进行油漆，详见甲方的“安全管理标准化图册”。13、钢性拉结点的预埋及割除、外架拆除时的二次拉结加固，以及钢丝绳、工字钢等预埋件的割除。五、承包租赁期限：2外架及各种防护：6个月。工字钢第一挑(六层楼面)，甲方按单栋发出外架搭设通知书，且乙方单栋开始正常施工起计算工期，外架拆除以甲方...

钢构加工合同（精选7篇）钢构加工合同篇1甲方：合同编号：乙方：签订时间：甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就本加工制作相关事项协商达成一致，订立本合同，以资双方遵照执行。一、加工制作内容1、按照甲方提供的图纸加工。2、主钢构：材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。3、次钢构：材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。4、计重方式：(□过磅记重□理论记重)。二、合同价款及结算方式1、合同总价为元，大写2、甲方应本合同签订之日向乙方支付元作为定金，甲方提货时须按提货数量付清货款，定金于最后一次提货时结算。3、以上价款为加工制作费，不包括各类检测、探伤、报建、实验等费用，如果发生以上费用，甲方需注明且乙方要另计费用。三、质量标准及验收11、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。2、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。四、交货地点、期限及运输1、交货地点：甲方在乙方工厂内提货。2、交、提货期限：乙方应于收到定金之日起日内完成加工制作，乙方制作完成后有权通知甲方提货，甲方应于接到通知后十日内提货。如遇不可抗力或本合同约定的其他顺延工期的情形，则乙方加工工期相应顺延。3、运输：甲方负责运输及运输费用的承担，乙方负责装车，装车费在合同价内，构件到达目的地后由甲方负责卸货。五、双方的权利和义务1、甲方应于支付定金后日内向乙方提供图纸一套，并签字盖章确认。如甲方未在合同约定的期限内提供图纸，则乙方可顺延交货日期。甲方如需更改图纸，必须及时书面通知乙方，因甲方提供图纸错误造成的损失由甲方承担。2、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应顺延工期。如导致...

钢材原材料采购合同范本（精选31篇）钢材原材料采购合同范本篇1购货方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)根据需方工程施工需要，甲、乙双方本着“平等自愿、诚实信用、长期合作”的原则，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。1、工地价是指乙方将产品送到甲方指定施工地点的所有费用。2、工地价包含出厂价、运杂费和税金、利润等，其中运杂费包含运费、3、供货前甲方提前通知乙方，乙方在接到通知后立即以传真形式回复甲方所需产品的报价(即工地价)。第二条产品的质量标准：按国家标准执行，以生产厂商出具的质量保证书为准。第三条产品计量标准：按国家有关标准执行。第四条产品的办理方式：甲方应在供货前一星期将计划向供方电话或传真通知所需的钢材规格、数量、运达地点。乙方在接到甲方通知后，应立即组织材料进场，并在三天内将甲方所需的材料运到甲方指定的施工地点。第五条结算方式1、实行一票制结算，发票由乙方提供。12、甲乙双方对本批次所供钢板型号、数量进行核对，核对无误后，乙方出具正式的税务发票后，甲方支付本批次款项。第六条乙方的违约责任1、在本合同执行过程中，乙方应满足需方正常施工的需求，如因乙方原因造成需方停工待料，乙方需承担甲方因此造成的停工的工程损失(包括人工费、机械费、工程延期费等)。且甲方有权终止本合同。2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换，因此所发生的费用由乙方全权负责。3、乙方逾期交货的，应承担甲方因此所受的损失费用。4、乙方产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到甲方指定的到货地点或接货人外，还应当赔偿甲方因此造成的相关损失。第七条甲方的违约责任1、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承乙方因此所受的损失。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机...

钢材料购销合同（精选29篇）钢材料购销合同篇1供方：_____________(以下简称甲方)需方:_____________(以下简称乙方)乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币元整，同时甲方有权单方解除合同。2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的'价款的千分之三支付违约金。3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定4.板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担1运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在10日内换送合格板材。5.付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。7.本合同双方签字盖章后生效。8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月_...

赣州市产权交易委托合同（精选33篇）赣州市产权交易委托合同篇1赣州市产权交易中心制合同使用须知一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》和湖北省、赣州市产权交易管理的有关规定制定的示范文本。本合同适用于出让、受让委托。本合同条款均为提示性条款，供双方当事人约定时选择采用。二、为更好地维护合同各方当事人的权益，当事人签订合同时应当慎重，力求具体、严密。拟订具体条款时，需约定的必须填写，无须约定的用“本合同不涉及此条款”表示。三、当事人应本着诚实信用的原则，向其他当事人披露与订立合同有关的一切事项，保证合同条款真实，积极履行合同义务，对合同签订、履行的法律后果承担完全责任。四、“代理业务”内容一般包括：(适用出让委托时选择)　　　　　　　　　　　(适用受让委托时选择)1.制作交易申请书;　　　　　　　　　　　　　1.寻找交易目标;制作收购意向申请书;2.寻找受让方;　　　　　　　　　　　　　　　2.根据交易目标制作投资分析;13.制订谈判方案并参与谈判;　　　　　　　　　3.制订谈判方案并参与谈判;4.制作有关法律文书(合同等)并参与合同签订;4.制作有关法律文书(合同等)并参与合同签订;5.办理交易市场合同审核的有关手续;　　　　　5.办理交易市场合同审核的有关手续;6.参与财产的交割;　　　　　　　　　　　　　6.参与财产的交割;7.办理权证变更等手续;　　　　　　　　　　　7.办理权证变更等手续;8.有关法律、法规、政策咨询;　　　　　　　　8.有关法律、法规、政策咨询;9.其他。　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.其他。五、委托标的，可以是专利和非专利技术，商标权，非上市国有、集体全资企业整体或部分产权，非上市国有、集体控股或参股企业国有及集体产权，上市公司控股或参股企业国有及集体产权，科技成果和以科技成果、风险投资所形成的产权，合法的其他类型所有制企业产权，以及...

附有停止条件之动产赠与契约书（精选26篇）附有停止条件之动产赠与契约书篇1附有停止条件之动产赠与契约书赠与者_________（以下简称甲方）、受赠者_________（以下简称乙方），双方就赠与事宜缔结契约：第一条?甲方于乙方完成第二条所列的条件时，赠与乙方_________制_________牌钢琴一台。第二条?本赠与契约生效的条件为乙方必须通过大学入学考试。第三条?乙方达成第二条的约定时，甲方应于一个月内购得_________制_________牌钢琴一台赠与乙方。第四条?甲方于乙方尚未达成第二条所列的条件前死亡时，本契约即告失效。第五条?本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。立契约人：赠与人（甲方）：_________住址：身份证统一号码：受赠与（乙方）：_________住址：身份证统一号码：1_________年_________月_________日附有停止条件之动产赠与契约书篇2赠与者_________（以下简称甲方）受赠者_________（以下简称乙方），双方就赠与事宜缔结契约如下：第一条甲方于乙方完成第二条所列的条件时，赠与乙方_________.第二条本赠与契约生效的条件为乙方必须通过大学入学考试。第三条乙方达成第二条的约定时，甲方应于一个月内购得_________赠与乙方。第四条甲方于乙方尚未达成第二条所列的条件前死亡时，本契约即告失效。本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。赠与人（甲方）（签字）_________受赠人（乙方）（签字）_________住址：_________住址：_________身份证统一号码：_________身份证统一号码：__________________年____月____日_________年____月____日2附有停止条件之动产赠与契约书篇3赠与者________________(以下简称甲方)、受赠者__...

附条件赠与合同（通用8篇）附条件赠与合同篇1甲方：___________________乙方：______________________身份证号码：______________身份证号码：________________联系电话_________________联系电话：__________________甲乙双方就赠送_________（写明赠与标的物）事宜达成协议如下：一、甲方将其所有的_________（写明标的物）赠送给乙方，其所有权证明为：_________（写明证明甲方所有权的证据名称）二、赠与财产的状况：1、名称：_________________________________2、数量：_________________________________3、质量：_________________________________4、价值：_________________________________三、赠与目的：_____________________________________________1四、合同生效的条件：_______________________________________（写明将来合同生效的条件）五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事协商解决；协商不成的，按下列第_____种方式解决：1、提交_________仲裁委员会仲裁；2、依法向________用法院起诉。六、本合同未作规定的，按照《民法典》的规定执行。七、其他约定事项___________________________________________________。八、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：_________________乙方：_________________地址：_________________地址：________...

附条件股权赠与协议（精选3篇）附条件股权赠与协议篇1甲方(赠与人)：身份证号：联系电话：送达地址：乙方(受赠人)：身份证号：联系电话：送达地址：甲、乙双方本着互利互惠的原则，经充分协商，就股权赠与事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条赠与标的1、甲方拥有有限公司(以下简称“公司”)股权，是该公司的合法股东。2、甲方自愿将其拥有的%的公司股权赠与乙方。3、乙方同意接受上述赠与。第二条赠与条件为取得上述赠与，乙方应为公司提供如下服务：1、乙方为公司连续服务每满一年，甲方同意将其持有的公司股权的1%赠与乙方，所赠与的股权累计不超过公司股权总额的%。12、乙方提供的服务应当是连续的，非经甲方同意，不得中断。第三条赠与程序1、乙方连续服务每满1年，自届满之日起30日内，甲方按照本合同提请公司股东会通过，并负责向登记机关办理股权变更登记，并将股权变动情况记载于公司的股东名册，同时向乙方出具《出资证明书》。2、如此项赠与需征得公司其他股东同意的，甲方应负责取得该项同意。第四条赠与的撤销1、有下列情形之一，甲方可以撤销赠与：1)乙方严重侵害甲方或甲方的近亲属;2)乙方严重损害公司利益或给公司一年累计造成10万元以上损失的;3)乙方未提供本合同第二条第一款约定的服务或擅自中断服务。2、因上款第1)项、第2)项撤销赠与的，乙方应当返还其基于本合同受赠的全部股权，并配合甲方和公司办理公司股权变更手续;因上款第3)项撤销赠与的，乙方无须返还依合同已取得的股权。3、赠与撤销后，本合同终止履行。4、除本条第1款规定之情形外，若乙方已提供本合同第二条第1款约定的服务，甲方不得撤销赠与。第五条承诺和保证21、甲方保证对依据本合同赠与给乙方的股权拥有完全的处分权，赠与股权未设置任何抵押权或其他担保权;2、乙方承认原公司章程和股东之间的合同，保证按原章程和合同的规定履行股东义务;3、乙方承诺，除非经甲方事先同...

附条件的动产赠与协议（精选6篇）附条件的动产赠与协议篇1甲方________________、乙方______________，双方就赠与事宜缔结契约：第一条　甲方于乙方完成第二条所列的条件时，赠与乙方___________________。第二条　本赠与契约生效的条件为。第三条　乙方达成第二条的约定时，甲方应于一个月内_____________________赠与乙方。第四条　甲方于乙方尚未达成第二条所列的条件前死亡时，本契约即告失效。第五条　本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。赠与人(甲方)：______________住址：________________________身份证统一号码：______________受赠与(乙方)：______________住址：________________________身份证统一号码：______________________年________月________日1附条件的动产赠与协议篇2甲方（赠与人）：证件号码：地址：电话：乙方（受赠人）：证件号码：地址：电话：一、赠与标的甲方将其所有的      （标的物）赠送给乙方，其所有权证明为：     （如赠与房屋，填写房产证号）二、赠与物的交付交付的条件：交付的时间：交付的地点：交付的方式：交付的手续：三、乙方应在       （期限）内办理所有权转移的手续，逾期不办的，视为拒绝接受赠与（也可以约定其它条件）。四、甲方的主要义务1、移转赠与标的物的权利。赠与合同以使赠与财产的权利归于乙方为直接目的，甲方的主要义务是依照合同约定的期限、地点、2方式、标准将标的物转移给乙方。赠与的财产需要办理登记等手续的，应当办理有关手续。2、甲方故意不告知赠与财产的瑕疵或保证赠与的财产无瑕疵，造成乙方损失的，应当承担损害赔偿责任。3、甲方因故意和重大过失致使赠与的财产毁损、灭失的，甲方应承担...

附期限动产赠与合同（通用31篇）附期限动产赠与合同篇1附期限动产赠与合同赠与人（甲方）：住所：有效证件号码：受赠人（乙方）：住所：有效证件号码：?甲乙双方经友好协商达成赠与合同如下，双方共同遵守执行。第一条?赠与标的物甲方自愿将其所有的赠与乙方。第二条?合同生效时间此合同于时生效，届时移转乙方所有。第三条?赠与标的物的交付时间于交付于乙方。第四条?发生下列情形之一的，本合同自动解除第五条?违约责任若甲方未能按合同约定期限提供所赠，乙方可限期提供；逾期仍未提供的，乙方可向甲方请求交付相当于合同所指价值的货币。1第六条?本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：签约时间：附期限动产赠与合同篇2赠与人(甲方)：住所：有效证件号码：受赠人(乙方)：住所：有效证件号码：甲乙双方经友好协商达成赠与合同如下，双方共同遵守执行。第一条赠与标的物甲方自愿将其所有的赠与乙方。第二条合同生效时间此合同于时生效，届时移转乙方所有。第三条赠与标的物的交付时间于交付于乙方。第四条发生下列情形之一的，本合同自动解除第五条违约责任若甲方未能按合同约定期限提供所赠，乙方可限期提供;逾期仍未提供的，乙方可向甲方请求交付相当于合同所指价值的货币。第六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签章)：乙方(签章)：2附期限动产赠与合同篇3赠与者_____________(以下简称甲方)受赠者_____________(以下简称乙方)甲乙双方就赠与事宜缔结契约如下：第一条甲方于乙方届至第二条所列的期限时，赠与乙方______________出版社出版的大英百科全书____套。第二条本赠与契约因乙方结婚期限的届至而生效。第三条乙方结婚时，甲方应于一个月内购得______________出版社出版的大英百科全书____套赠与乙方。第四条甲方于乙方尚未届至第二条所列的期限前死亡时，本契约即告失效。第五...

辅导班委托招生协议（精选3篇）辅导班委托招生协议篇1甲方(受托方)：_________(以下简称甲方)乙方(委托方)：__________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》有关规定本着平等自愿协商一致的原则甲、乙双方就委托招生事宜达成如下协议一、甲方的权利义务第一条甲方要认真做好为学生辅导的工作。第二条甲方负责乙方子女的作业情况并及时向乙方汇报其子女在上课期间的情况并且按照学生的不同情况采取不同的方法以满足不同情况的学生对于知识点的理解。第三条甲方在学生上课期间负责学生的人身安全。(附加因为辅导班厕所和小店在饭店外，如果学生在上厕所或买东西时跑到除厕所或小店以外其他地方，发现后开除，如果在上述情况下发生安全事故，甲方概不负责。)第四条孩子之间在游戏、玩耍的过程中难免有这样那样的'争执、矛盾请家长不要因小摩擦影响大局要相互包容，有特殊情况要尽快找老师反映，不要擅自找其他孩子或孩子家长解决。如因此造成恶果的，本处不承担责任。二、乙方的权利义务1第一条乙方要敦促乙方子女，按时到校，不迟到不早退。如果有事不能按时上课或者要请假，乙方需提前电话或亲自告知。第二条乙方要积极配合甲方工作，为达到学生进步共同努力。第三条本甲方没有值班班主任，所以不承担上学前放学后看护孩子的责任，请家长自己特别注意路上孩子们的安全问题，望各位乙方谅解，更希望乙方保持对甲方的联系，以保证乙方子女的人身安全。第四条乙方子女若损坏饭店内的物品，由乙方依价赔偿。三、合同期限自本合同签订之日起，合同期限为____天即____年___月___日起至____年___月___日止。___月___号补课结束的同学在___月___号后协议作废，协议期满后合同无效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字之日起生效。甲方负责人签字：_________________乙方负责人签字：____________________...

风电厂升压站主体劳务工程承包合同（精选3篇）风电厂升压站主体劳务工程承包合同篇1甲方乙方甲方将湖南省风电厂升压站主体劳务工程承包给修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。一、工程名称：湖南省城步县风电厂升压站二、工程地点：三、工程日期：年月日-------年月日四、承包方式：清包主体劳务五、劳务单价：1、房建主体按建筑面积计算每平方米元2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方元3、扎钢筋元/吨，模板按展模面积元/平方4、外脚手架元每平方;浇地坪元每平方;雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。5、计时工资：大工元/天;小工元/天六、工作内容：本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。1不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。七、甲方责任：1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作4、确保民工的生活费和劳务工资5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资八、乙方责任：1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放九、付款方法：1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。十、未尽事宜双方另外协商解决甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________法定代表人：__________________年____月__...

非专利技术出让合同（精选31篇）非专利技术出让合同篇1合同登记编号项目名称：_______________________________________受让人(甲方)：___________________________________让与人(乙方)：___________________________________签订地点：________省________市(县)签订日期：____年____月____日有效期限：____年____月____日至____年____月____日依据《中华人民共和国合民法典》的规定，合同双方就________(该项目属计划)转让，经协商一致，签订本合同。一、非专利技术的内容、要求和工业化开发程度：____________________________________________________二、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：____________________________________________________乙方自合同生效之日起____天内，在______(地点)，以______方式，向甲方提供下列技术资料：____________________________________________________三、本项目技术秘密、范围和保密期限：____________________________________________________四、使用非专利技术的范围：1甲方：____________________________________________________乙方：____________________________________________________五、验收标准和方法：甲方使用该项技术，试生产后，达到了本合同第一条所列技术指标，按______标准，采用___...

非婚子协议变更抚养权（通用3篇）非婚子协议变更抚养权篇1我朋友之前还没结婚姐已经生下了一个孩子，想请问一下关于非婚生子女变更抚养权协议怎么写?甲方(男方)：______________身份证号：________________住址：______________乙方(女方)：______________身份证号：________________住址：______________双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：_________________一、女儿_____自年月日起由女方_____抚养，直至年满18周岁，其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。二、被抚养人的抚养费及支付方式1.男方_____则每年支付抚养费_____元，不承担具体抚养工作。2.男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。三、探视权1.男方对孩子___________享有探望权。2.探望时间及方式，没有抚养的一方每个月可以探望一次。3.探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。1四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决。五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续，户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。六、本协议自双方签字后生效。甲方：_________________乙方：_________________以上就是关于非婚子协议变更抚养权协议怎么写的回答。非婚子协议变更抚养权篇2据公司《双向选择、竟聘上岗实施办法》的有关规定，本人自愿提出申请，劳动合同岗位变更协议书经部门资格审核，公司组织岗位竞聘的考试、考评等有关程序，按照竞聘成绩的排名：_________________同志，由原岗位(岗位类别：__________...

非婚生子女抚养权起诉状（精选32篇）非婚生子女抚养权起诉状篇1原告：_________________________，女，汉族，1973年_____月_____日生，身份证号码：___________________________，住：________________海南省__________县__________镇县陶瓷厂，联系电话：_____________________________;被告：________________孙__________，男，汉族，1971年_____月_____日生，身份证号码：_____________________________，户籍住址：________________广州市__________区__________街__________里__________号_______________房，现住址：________________越秀区东风西_____号_____房，联系电话：_____________________________;诉讼请求：________________一、请求依法判决原、被告间的非婚生女儿(20__年8月23日生)由原告抚养，被告每月10日前向原告支付抚养费￥3,000元至女儿年满18周岁止;二、请求依法判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：________________原告梁__________于20__年5月通过网络与被告孙__________认识交往，当时被告自称未婚且想找一个女朋友结1婚，全盘隐瞒着已婚的真实情况与原告交往。在二人交往的过程中，原告曾经多次提出和被告结婚的要求，但被告均以自己父母和亲弟弟都在加拿大，如果要与原告在广州结婚就没有主婚人为理由推托。原告对此深信不疑，不再过问此事。直到20__年1月原告发现自己怀孕一个月，被告知道后表现得很高兴，于是原告再一次催促被告与之...

非工伤死亡次性赔偿协议书（通用20篇）非工伤死亡次性赔偿协议书篇1甲方：________________有限公司委托代理人：_____________乙方：_________________、，系死亡人_______________之父母。乙方_______________供养的全体亲属处理_______________死亡的相关善后事宜。甲方单位职工_______________年______月______日参加工作，于_________年______月______日______点下班后在宿舍内休息因患有_____________疾病，起床后感觉眩晕随经同公司工友送往衡水市第五人民医院救治，因病情严重后转到衡水市哈励逊国际和平医院住院治疗，经抢救无效死亡。基于上述事实及相关的法律规定，甲、乙双方自愿放弃工伤认定申请，已共同确定_______________为非工伤死亡。_______________于_____________年__________月__________日出生，供养亲属情况：________________父亲：________________姓名年龄出生日期职业家庭住址母亲：________________姓名年龄出生日期职业家庭住址为妥善处理_______________死亡的善后事宜，双方在平等协商的基础上，自愿达成如下协议：1一、甲、乙双方依据《中华人民共和国劳动保险法实施条例》非因工死亡职工的丧葬补助金为本企业职工2个月的平均工资________元、供养亲属补助金供养人为____人的为本企业职工____个月的平均工资_____元。二、甲方以人道主义精神发展为本，________市第五人民医院、______________医院关于_______________的住院救护费______元，停尸费_____元由甲方承担。除法律规定之外，甲方另外再一次性...

非法集资合同（精选5篇）非法集资合同篇1第一条本合同当事人委托方(以下简称甲方)：_________________单位名称：_________________法定代表人：_________________注册地址：_________________联系电话：_________________受托方(以下简称乙方)：_________________企业名称：_________________法定代表人：_________________注册地址：_________________联系电话：_________________前期物业管理是指：自房屋出售之日起至业主委员会与业主大会选定的物业管理企业签订的《物业管理服务合同》生效时止的物业管理。根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将(物业名称)委托于乙方实行物业管理，订立本合同。第二条物业基本状况物业名称：_________________物业类型：_________________1座落位置：_________________区(市)_____________县_____________路(街道)_____________号四至：_________________东_____________南_____________西_____________北_____________占地面积：_________________平方米建筑面积：_________________平方米委托管理的物业构成细目见附件一。第三条乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人;乙方参与本物业的竣工验收，并在物业移交接管时，与甲方办理物业管理书面交接手续;本物业交付使用后的质量责任，按国家《建设工程质量管理规定》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定承担。第二章委托管理服务事项第四条房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理，包括...