合同范本

标准二手房交易合同（精选31篇）标准二手房交易合同篇1买方：证件号码：交易双方郑重申明坐落于的房屋交易过程中未委托任何经纪机构促成交易，系自行成交，自行办理交易登记手续，自行承担交易中的权属风险和交易风险，如有一切纠纷由交易双方自行协商解决或通过司法途径解决。申明人：日期：甲方(卖方)：乙方(买方)：根据国家有关法律、法规和本市相关规定，甲、乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经协商一致，就下列房屋交易事项订立本合同。第一条房屋权属状况1、甲方自愿将坐落于沈阳区的房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋建筑面积平方米，房屋用途为房屋所有权证号为，丘权号为;该房屋占用范围内的土地使用权为□出让取得，土地使用年限自年月日至年月日止□划拨取得;该房屋状况详见《房屋状况说明书》(附件一);12、该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让;3、该房屋的相关权益随该房屋一并转让;第二条房屋价款及支付1、甲、乙双方经协商一致，同意上述房屋转让价款为人民币(小写)元，(大写)元，其中含定金(小写)元，(大写)元。尾款(小写)元，(大写)元;2、乙方的付款方式和付款期限按下列约定：乙方按照《沈阳市存量房交易结算资金及经纪服务佣金监管实施细则》的要求在下列期限内将房屋转让价款解交沈阳市房屋置业担保公司设立的存量房交易结算资金监管账户。□全额付款(1)年月日前将购房款人民币(小写)元，(大写)元，解交监管账户。(2)甲方同意乙方自留尾款元，不存入监管账户，在房屋交付时，甲、乙双方自行交割。□贷款(1)年月日前将首付款人民币(小写)元，(大写)元，解交监管账户。(2)、甲方同意乙方向贷款银行申请个人住房抵押贷款，总额为人民币(小写)元，(大写)元，用于支付房屋转让价款的余额。乙方同意于年月日前与贷款银行签订借款合同。同时委托银行将贷款资金全部划入沈阳市房屋置业担保公...

标准房地产抵押合同（精选31篇）标准房地产抵押合同篇1抵押人(以下简称甲方)：__________________抵押权人(以下简称乙方)：________________为保证乙方债权的实现，甲方自愿为_________(以下简称被担保人)，其有效身份证件号或单位注册号(或编号)为__________，以自有财产向乙方领用牡丹国际信用卡(以下简称国际卡)提供抵押担保。经甲、乙双方协商一致，订立本合约。一、定义：本合约所称被担保人系指国际卡商务卡持卡单位和个人卡持卡人。二、担保范围：被担保人根据其与乙方所签订的编号为__________的《牡丹国际信用卡领用合约》项下因国际卡而发生的全部债务(包括信用额度内及超信用额度透支的本息、超限费、滞纳金、追索费用等)和乙方实现抵押权的费用。上述债务的担保以抵押权设立时确定的价值为限，甲方对被担保人债务的偿还顺序为先偿还已计息贷款，后偿还未计息贷款，还款顺利均为利息、费用(超限费、滞纳金等)、取现/转账和消费等贷款。三、甲方提供的抵押物由本合约项下的抵押物清单载明，该清单为本合同的组成部分。四、甲方陈述与保证1(一)甲方确认已知悉并理解《中国工商银行牡丹国际信用卡章程》、《牡丹国际信用卡领用合约》和本合约文本，并在对被担保人的资信状况与用卡动机充分了解的情况下，自愿为其进行担保;(二)甲方确认对抵押物享有所有权或处分权，抵押行为真实、合法，并已履行必要的审批手续;(三)如实说明抵押物的状况和存在的瑕疵;(四)负责办理本合约项下有关的评估、公证、鉴定、登记等事宜，并承担全部费用。五、甲方不得将已设立抵押的抵押物作为其他债权的担保。六、甲方将出租的财产抵押的，应当书面告知承租人，原租赁合同继续有效。七、甲方发生抵押物权属发生争议或法定代表人(负责人)、住所(地址)等变更情形的，应及时书面通知乙方，甲方未履行该义务的，应承担由此产生的经济损...

标准房屋租赁合同简易个人版（精选31篇）标准房屋租赁合同简易个人版篇1甲方（出租方）：乙方（承租方）：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条房屋基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于；位于第层，共（套），（间），房屋结构为，建筑面积平方米（其中实际建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米）；该房屋所占地土地使用权以（出让）（划拨）方式取得；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二；（房屋所有权证号、土地使用权证号）（房地产权证号）为。第二条房屋用途该房屋用途为。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。第三条租赁期限租赁期限自年月日至年月日止。第四条租金1该房屋月租金为（币）元整。租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。第五条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（币）元整。租金按（月）（季）（年）结算，由乙方于每（月）（季）（年）的第个月的日交付给甲方。第六条交付房屋期限甲方应于本合同生效之日起日内，将该房屋交付给乙方。第七条甲方对房屋产权的承诺甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交付房前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。第八条维修养护责任租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔年检查、修缮一次，乙方应予积极协助。不得阻挠施工。正常的房屋大修修理费用由方承担；日常的房屋维修费用由方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担并负责赔偿损失。2租赁期间，防火安全，门前...

标准夫妻离婚协议20xx（精选30篇）标准夫妻离婚协议20xx篇1协议人：__，女，19__年8月8日出生，住广西贵港市幸福路__号。协议人：__，男，19__年9月9日出生，住广西贵港市幸福路__号。协议人_、_双方于__年8月8日在贵港市港北区婚姻登记处办理结婚登记手续。__年3月6日婚生女儿李小明出生。因双方性格不合，夫妻感情已完全破裂，决定协议离婚。现双方协议如下：一、__与__自愿离婚。二、女儿李小明由_抚养，另_每个月支付600元的抚养费。1、抚养费包括生活费、医疗费、教育费用等。如果子女抚养期间产生一次性大额支出的，双方再协商解决;2、抚养费支付时间和方式，如果一方不能够按时支付的，每天加收3%的赔偿金。3、抚养费支付到子女年满18周岁，超过18周岁以后，确实由必要支付抚养费时，双方协商确定数额和支付时间;4、离婚后一年内子女户口迁到一方，另一方应协助办理，如果不协助，则赔偿损失50000元人民币。15、离婚后另一方户口一年内迁出，如果超过该时间的，按日支付补偿金50000元。6、离婚后，一方未经另一方书面同意，不得改变子女的姓氏，擅自改变的，应及时恢复原来的姓氏，并一次性支付赔偿金20xx0元。三、双方夫妻共同财产清单如下：1、房屋，分割办法;2、存款，分割办法;3、家具电器，分割办法;4、股票、基金，分割办法;5、汽车，分割办法;6、其他投资、财产，分割办法。四、夫妻共同债权及债务：1、双方共同债权，分割办法;2、双方共同债务，分割承担办法。五、探望权行使办法：1、探望子女的时间;2、探望子女的方式;3、探望子女的地点;4、爷爷、奶奶探望权的行使;六、其他问题约定：七、本离婚协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。2协议人：协议人：协议签订日期：标准夫妻离婚协议20xx篇2女方：__________...

标准技术培训合同（精选32篇）标准技术培训合同篇1甲方：_____________(以下简称甲方)乙方：_____________(以下简称乙方)在甲、乙双方______年______月份当面沟通后，乙方根据沟通内容和甲方的具体需求，向甲方提交了____________培训方案。为了更好的帮助甲方提升______人员的______技能和______能力，从而提高甲方的______水平。为了有效地实施《______培训方案》，双方就针对甲方______人员进行______培训的`相关事宜达成以下条款：1.乙方根据《附件一》为甲方开发、准备有关课程。2.乙方指定____________为乙方培训联络人，负责培训相关事项的沟通。3.乙方负责培训的实施及培训后的学员评估。4.乙方负责保证课程的教学质量。5.乙方负责制作培训讲义，在每周培训当天上课之前发放到参训人员的手中，做到打印清晰工整、装订牢固、人手一册。6.甲、乙方有责任按照《附件一》相互配合实施培训，如确有特殊情况，须提前3天征得对方同意，方可调整培训时间。17.甲方负责安排培训场地，并按照乙方要求提供培训所需的教学用具。8.甲方有责任按照支付条款中规定的时间和金额向乙方支付培训费用。9.本培训自______年______月______日起，为期______周，共进行______小时的培训，依据下面时间表进行，如遇节假日，时间自动顺延，或双方另行商议利用节假日进行培训。培训实施时间表(略)10.培训场地及培训器材要求：(1)教学白板(或黑板)1个，白板笔(或粉笔)若干;(2)电脑多媒体投影仪1台，并配有投影幕布(或教室前面是平整白墙)11.培训费用支付条款：本合同标的培训(辅导)费用总额为人民币______圆整(￥______)付款方式为转账汇款，具体支付时间如下：(1)甲方定于每月20日为工资的发放日，如遇公司财务、经营管...

标准建筑施工合同（精选33篇）标准建筑施工合同篇1甲方：________乙方：________为实施好xx县度大中型水库库区基金项目，解决、xx人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：一、工程名称：度大中型水库库区基金项目。二、建设内容和规模1.内容：________________工程。2.规模：按设计图纸和预算。三、工程造价工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（￥34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。五、工程日期：开工时间为________年____月____日，竣工时间为________年____月____日，工期为天。六、甲乙双方责任甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。1乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督，凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题，保证金如数退还。九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。甲方：________乙方：________日期：___年___月___日标准建筑施工合同篇2发包人：____________________承包人：____________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建...

标准租房合同格式（通用29篇）标准租房合同格式篇1当我们需要租用房屋进行商业活动时，需要签订租赁协议。下面是小编分享的标准租房合同格式，希望对大家有所帮助!　　本合同双方当事人：　　出租方(以下简称甲方)_________________________　　(本人)(授权代表)姓名：__________国籍：___________　　(身份证)(护照)(营业执照号码)___________________　　地址：_______________________，编码：________　　联系电话：_______;传真：_______;E-a：_______　　承租方(以下简称乙方)_________________________(本人)(授权代表)姓名：__________国籍：___________　　(身份证)(护照)(营业执照号码)___________________　　地址：_______________________，编码：________　　联系电话：_______;传真________;E-a：________　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条房屋基本情况　　甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于________;位于第____层，共______〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米(其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米);该1房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二;〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：__________.第二条房屋用途　　该房屋用途为____...

材料供货合同（通用28篇）材料供货合同篇1合同编号：141907甲方：乙方：甲乙双方根据《_____》等有关法律法规的规定，经友好协商一致，就乙方为甲方供应材料/零件的有关事宜，签订本协议。1.供货：1.1.甲方确立乙方为下列材料/零件的供应商(见附件)。乙方确认按本协议约定向甲方供应附件上的材料/零件。双方均同意建立长期，稳定的供货协作关系。1.2.供货期量：1.2.1.为保持乙方对甲方稳定供货为目的，甲方应在当年10月前将第二年1月至12月的季度预测计划通知乙方，供乙方参考。1.2.2.对于甲方的月要货量，甲方以月计划单形式向乙方订货，乙方对此予以回签的方式成立。对于突发要货，甲方以追加订单形式向乙方订货，乙方也对此予以回签的方式成立。1.2.3.乙方不论由于何种主观原因或客观原因，不能满足甲方的要货计划，必须提前3个月通知甲方。如因突发事故不能向甲方按时交货，应在突发事故发生之日起三日内书面通知甲方并说明事故的性质和可能延续的时间。一旦恢复生产应尽早向甲方交1货。在此期间所造成的一切损失(不可抗拒因素除外)，应由乙方承担(见本协议4.1索赔条款)。1.3.出厂检验：1.3.1.乙方在货物出厂前，应根据甲方书面认可的或甲方指定的检验标准，对货物进行质量检验。1.3.2.乙方应发送经甲方认可并检验合格的货物。1.4.包装1.4.1.乙方使用甲方指定的或得到甲方认可的标准出厂包装(见包装确认书)。1.4.2.因包装方法不符合包装确认书确认的货物包装要求而导致货物损坏或发生其它不良影响时，由此造成货物的损坏应由乙方负责调换并赔偿。1.5.发运：1.5.1.乙方应具有100%的按时交货能力。乙方应按本协议1.2.2条款，负责将货物送到甲方指定的地点/仓库。1.5.2.甲方有权把乙方超额装运计划单中约定数量的货物退回给乙方，由乙方承担所有包装、装卸运输的费用和风险。1.5.3.如...

材料购销合同模板（精选30篇）材料购销合同模板篇1购货单位：传媒有限公司（以下简称甲方）供货单位：广告材料商行（以下简称乙方）第一条产品名称：T型立柱广告材料第二条数量：一批第三条货款总费用：玖拾捌万元正（￥980000.00）第四条货款及费用等付款及结算办法：在甲乙双方签订本合同之日，甲方支付乙方货款总额的40%，乙方运货到甲方指定场所经甲方验收合格后7天内，甲方再支付乙方货款总额的50%，待本合同期满后一个月内甲方支付乙方货款总额的10%。1、乙方应负的经济责任（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之五计算向甲方偿付逾期交货的违约金。（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的1%的罚金。1（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值1%的罚金付给甲方。（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之五的罚金。（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。2、甲方应负的经济责任（1）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。（2）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之五的罚金。如甲方始终不能提出...

材料销售合同范本（通用33篇）材料销售合同范本篇1基于甲方(本合同采购方)拟从乙方采购乙方提供的货物。基于于甲方依据乙方(本合同供货方)提交的各项资料经审查认定乙方具有向甲方供货的资格，而且乙方同意向甲方提供符合甲方要求的货物;甲乙彼此本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同。第一条基本合同1.1合同效力：本合同为彼此关于乙方向甲方供货业务的长期基本合同，对彼此商定的基本条款进行约定。本合同从彼此发生业务关系起至在彼此保持业务期间，持续有效。本合同签订之前，彼此已经签订的相关合同、协议等与本合同相抵触的或未涉及到的条款均以本合同为准。1.2本合同附件：在彼此往来业务中，与履行本合同相关的协议、合同、传真、订单、图表、信函等均为本合同的有效附件，对彼此具有约束力，但与本合同冲突时应以本合同为准。1.3具体合同：彼此之间可按照以下第二条约定的程序达成具体合同，乙方接受甲方订单之时具体合同成立。彼此之间的每一份具体合同均受本合同的约束。第二条订单、交货、包装运输12.1订单：乙方具体供货的品名、货物型号、数量、供货时间及商标以甲方的书面订单为准,乙方应在十二小时内或甲方订单之上要求的期限内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈视同不接受甲方订单;但是若无正当理由，乙方不得拒绝接受订单。2.2交货：除非彼此另有明确约定按彼此约定方式交货，乙方应按甲方订单规定的数量、时间准时送货至甲方所在地或甲方指定地并承担由此产生的运费。2.3包装方式及包装费用:乙方供货的包装标准，应达到彼此书面同意的包装标准，包装费用由乙方承担。第三条验收及不合格品的处理3.1验收：乙方送货后合理期限内或在甲方到乙方提货时，彼此按照已经确定封样的样品或彼此协商确认的质量标准、图纸及彼此同意的技术要求进行验收。3.2验收不合格：甲方对乙方供货验收不合格，应及时通知乙方，...

槽罐车运输合同范本（精选22篇）槽罐车运输合同范本篇1发货方：（以下简称甲方）承运方：（以下简称乙方）根据国家有关的法律及规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商就甲方委托乙方承运货物的事宜，依法签订本合同，以便共同遵守。第一条：承运货物、起止地点及运输服务内容1.1货物：1.2货物起运地点：1.3货物的卸货点：1.4货物承运时间及承运数量：14.1承运时间：14.2承运数量：第二条：甲方责任2.1保证所托运货物不属于国家违禁品。甲方应确保所托运产品对乙方罐车罐体无腐蚀，如有腐蚀，甲方需全额赔偿乙方损失。2.2向乙方提供准确的货物材料数据安全表（MSDS），以及数量、体积、重量以及送货地点、电话、联系人等资料。12.3货物需按照国家主管部门或行业规定的标准进行包装，没有统一规定的包装标准的应根据保证货物运输安全的原则进行包装。2.4负责对乙方有关人员进行适当的运作指导和培训。2.5甲方应根据乙方要求安排装卸货物。2.6因甲方原因（或收货方）造成乙方车辆滞留，甲方应付相关滞留费用（1200元/天）。2.7甲方在装货前应对乙方的车辆进行安全性检查，以符合甲方标准，检查后（经乙方确认产品包装）在运输途中产品外包装未损坏，产品出现质量、重量问题，后果由甲方负责。第三条：乙方责任3.1乙方及其承运车辆、驾驶员、必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家主管部门核发的有效证件及牌照。提供虚假资料一经查证，甲方有权单方解除合同，并且由此所造成的损失由乙方承担。3.2乙方按甲方合同要求准时提货、运送货物、并保证在途货物的安全，直到货物完整送达签收，并将签收的相关单据交回给甲方为止。3.3乙方所派车辆必须证件齐全、车况良好、并配有防火、防雨、防盗等安全设施。3.4乙方在服务过程中发生异常情况必须立刻报告甲方，并按照甲方人员的要求进行处理，如遇紧急情况，可同时向国家相关部2门寻求解决...

测绘人员保密服务协议（精选3篇）测绘人员保密服务协议篇1甲方：法定代表人：乙方：身份证号：为了加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守公司机密，保障部门各项工作顺利进行。特制定本协议：风险提示：用人单位有权采取措施保护商业秘密，但在订立保密协议时应注意不能侵犯劳动者的合法权利——劳动者有择业的自由，但在行使权利时同样不得损害用人单位的商业秘密。保密协议跟其它协议一样，首先必须遵循公平、平等原则，才具有法律效力，否则该协议无效。第一条　保密范围1、测绘成果;2、地形图;3、涉密数据。第二条　保密信息甲乙双方确认：“秘密信息”是指甲方及其关联公司未曾公开的商业秘密、技术信息和财务信息等，包括但不限于设计、程1序、制作工艺、制作方法、管理诀窍、产品或服务的销售网络、销售状况、客户名单、市场开发及售后服务情况、产销策略、招投标中的标底及标书内容。第三条　乙方的义务乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，以保持其机密性。第四条　保密期限及费用风险提示：很多企业通常约定保密期限为任职期间及离职后2至3年，这样的约定会给员工造成误解——即离职后过了2至3年后，可公开或使用商业秘密了，这样的约定是不可取的。因此，企业应区别约定，对商业秘密的保密期限应约定保密期限做为“直至该保密信息通过正常途径进入公知领域”为止，而不做具体的年限约定;对于一般的保密信息宜约定2年或3年保密期限。双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方劳动关系终止或解除后　　年内有效。在保密期限内甲方要给乙方一定的保密费用。第...

拆迁安置房屋交易合同（精选3篇）拆迁安置房屋交易合同篇1合同双方当事人：出卖人(甲方)：______________________(以下简称甲方)买受人(乙方)：______________________(以下简称乙方)身份证号码：______________________身份证号码：______________________(房屋共有产权人)_______身份证号码：______________________(房屋共有产权人)_______身份证号码：______________________(房屋共有产权人)_______身份证号码：______________________以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条房屋的基本情况1甲方房屋座落在________________________________，位于第____层，共______(套)(间)，房屋结构为________，建筑面积为_____平方米，房屋用途为_______。并附带_________一间，位于___________________，面积为______平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。第二条房屋内部设施设备包括__________________________________________。第三条本合同中所述房屋为_____________________，是________________________的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，...

拆迁房屋租赁合同书（精选32篇）拆迁房屋租赁合同书篇1本合同双方当事人：甲方__________________姓名：__________国籍：______________________________地址：_______________________;邮政编码：________联系电话：_______;传真：_______;-：________________________乙方_________________________姓名：__________国籍：______________________________地址：_______________________;邮政编码：________联系电话：_______;传真________;-：_________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条房屋基本情况甲方房屋坐落于________;位于第____层，共______〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米;该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二;〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：__________.1第二条房屋用途该房屋用途为____________________.除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。第三条租赁期限租赁期限自________年____月____日至________年____月____日止。第四条租金该房屋租金为___万___千___百__拾__元整。租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准;除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。第五条付款方式乙方...

拆迁租房的合同（精选5篇）拆迁租房的合同篇1出租人(甲方)：身份证号：承租人(乙方)：身份证号：根据相关法律有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。一、1、甲方将其位于xx市xx县xx镇百左线89号1间房屋租给乙方使用。房屋租赁期限共____个月，自____年____月____日至____年____月____日止。租金和租金交纳期限、交纳方式。租金为：元(人民币)，即每月元/月，先付后用。乙方一次性缴纳租房押金元，租赁期满后，无任何赔偿问题给予退还。租赁期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期交还。乙方若要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知甲方，经甲方同意后重新订立租赁合同。2、后期再租，如市场租金涨价，协商处理。二、违约责任。乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：1.未经甲方书面同意，乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租，甲方有权终止合同，由乙方承担对甲方及丙方的'违约责任。；2.利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；13.擅自装修影响到房屋结构的。4.租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动，须经甲方同意，甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施和不动产,甲方也无须对以上设施进行补偿，全部无偿归甲方所有，有损坏的应修复或赔偿。三、因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使乙方造成损失，甲方不承担责任。本合同的建立是基于城镇建设拆迁，解决乙方的短期困难为目的，故乙方不得在甲方终止合同时提出其他要求。四、鉴于本合同建立的目的，因市政建设需要或者其他原因的，甲方可单独解除合同。五、租赁期内若乙方中途擅自退租，所预付的租金及押金甲方不予退还。六、水电费:由乙方定期向甲方上交。电表：年月日水表：年月日出租人(甲方)：承租人(乙方)：电话：电话：时间：拆迁租房的合同篇2出租方(...

撤销拆迁安置补偿协议起诉状（精选3篇）撤销拆迁安置补偿协议起诉状篇1原告：______________，男，汉族，现年_______岁，住_______区_______街道_______村。被告：_______市_______区_______街道办事处法定代表人：______________，职务：______________。住所地：_____________________。案由：房屋拆迁安置补偿合同纠纷诉讼请求1、请求依法撤销原被告双方签订的《_______区_______路改造征地拆迁补偿安置协议》2、由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由_______年，_______区政府进行长城路改造工程。建设单位为_______区城乡建设交通局，该局全权委托被告进行_______路沿线的房屋拆迁事宜。被告在公布的相关拆迁通知中声称，为进行_______路改造工程，原告的宅基地已经被征收为国有土地，原告应配合国家的建设工程。因被告属于政府机关，原告对被告的相关通知深信不疑，以为原告的宅基地已经被征收为国有土地，应积极支持国家公益设施建设。因此，尽管面对极低的补偿条1件，______年______月______日，原告与被告还是签订了《_______区_______路改造征地拆迁补偿安置协议》。现经过咨询律师才发现，该协议书系被告采取欺诈手段，使原告在违背真实意思的情况下订立的合同，依法应予以撤销，理由如下：《土地管理法》第四十三条规定：任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地;但是，兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的，或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。第四十五条规定：征收下列土地的，由国务...

撤销担保起诉状（通用33篇）撤销担保起诉状篇1原告：_________________被告：________________诉讼请求：_________________1、判令被告偿还原告借款人民币220xx0元、及违约金184800元。(违约金为每天4%本金计算，从20__年6月25日起计至被告付清全部款项之日止，现暂计至20__年7月16日)。2、判令被告对上述款项的清偿承担连带责任。3、判令两被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：_________________20__年5月22日，第一被告因经营用款，向原告借款人民币220xx0元。双方约定借款期限为20__年5月12日至20__年6月25日，若逾期还款则应每天支付本金4%的违约金。为保证还款，第二被告同意对以上借款及违约金提供连带责任保证，但是，在借款期限届满后，经原告多次催讨，两被告都拒绝偿还借款。因此，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。此致______人民法院上诉人：_________________1_____年_____月_____日撤销担保起诉状篇2原告：_________________名称：______________地址：_____________电话：_____________法定代表人：_________________姓名：_________________职务：_____________委托代理人：_________________姓名：______________性别：_____________年龄：_____________民族：_____________职务：_____________工作单位：______________住址：_________________电话：_____________被告：_________________名称：____________...

撤销婚姻纠纷起诉状（精选28篇）撤销婚姻纠纷起诉状篇1原告：_________________赵__________，女，19__________年__________月__________日生，汉族，身份证号：________________，__________单位工作，家庭住址__________市__________区__________号，联系电话：________________。被告：_________________钱__________，男，19__________年__________月__________日生，汉族，身份证号：______________，__________单位工作，家庭住址__________市__________区__________号，联系电话：______________。诉讼请求：_________________1、解除原告与被告之间的婚姻关系;2、儿子钱_____由原告抚养，抚养费由原、被告共同承担;3、夫妻共同财产依法分割;4、诉讼费由被告承担。事实与理由：_________________原告与被告于19__________年__________月__________日经人介绍结婚，19__________年__________月__________日生育一子钱_____。被告于20__________年__________月起，因单位工作安排，到__________市工作。此后，被告对原告的感情逐渐淡漠，(简要说明离婚原因)1综上所述，原、被告双方的夫妻关系彻底破裂，现向法院提起诉讼，请求法院判决解除原告与被告之间的婚姻关系，并支持原告的各项诉讼请求。此致__________市__________区人民法院具状人：_________________赵__________(签名)年__________月_______...

沉管碎石桩工程施工承包合同（精选32篇）沉管碎石桩工程施工承包合同篇1沉管碎石桩工程施工承包合同发包单位(甲方)：___________承包单位(乙方)：____________经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：一、甲方责任：1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。3、提供桩基础施工图纸贰套。4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。二、乙方责任：1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。13、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。4、乙方保证从进场试桩之日起______个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。三、结算及付款方式：1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米_______元的单价由乙方承包施工。2、付款方式：______________________四、本协议未尽事宜，双方协商解决。五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：_________签约代表：____________签约代表：___________联系电话：______________联系电话：_____________签约时间：___________...

承包餐饮经营权合同（精选3篇）承包餐饮经营权合同篇1甲方：______法定代表人：______地址：____________联系方式：____乙方：______地址：______________联系方式：____经甲乙双方友好协商，本着互利互惠、共同发展的原则，甲方同意乙方加盟经营____饭店，特订立本合同，以共同信守。第一条　加盟经营项目分部许可加盟店实施的特许经营项目为_________。总部根据经营(制造/销售)_________的成功经验，建立起以_________商标(品牌)为代表的特许经营系统，并许可分部以分许可的形式发展加盟店。第二条特许经营关系分部基于与总部签署的《区域特许经营合同》，获得总部的许可，在_________区域范围内发展加盟商，许可其设立加盟店。分部与加盟商基于本合同产生的法律关系是一种合作关系，加盟店作为独立的民事主体对外开展经营活动，执行本合同。加盟店应当遵守法律的要求，独立对外承担民事责任。总部对分部与加盟商之间签订的本合同的审查，总部依据本合同对加盟店享有的权利，以及在实施本合同过程中对加盟店的1管理与监督行为，并不表示总部与加盟商之间存在直接的特许经营合同关系，总部不是本合同的当事人。在本合同中涉及的总部的特许经营权，除本合同有明确规定之外，均由分部行使权利或承担义务，总部不对加盟商(加盟店)承担任何义务与责任，加盟商不得依据本合同向总部主张权利。在总部与分部之间的区域特许经营合同关系终止时，总部有权决定本合同继续履行或终止。总部认为有必要时，可以临时行使分部依据本合同享有的权利，加盟商(加盟店)应当直接向总部履行本合同规定的义务。除法律和本合同另有规定之外，加盟店不是分部或总部的代理人或业务代表。加盟店不得以分部或总部的名义缔结合同，或约定其他义务，或作出任何承诺与保证，使分部或总部对第三人承担责任。第三条加盟合同的期限本合同自__...