合同范本

配电柜安装工程合同（通用29篇）配电柜安装工程合同篇1工程名称：安装工程发包人(全称)：__________承包人(全称)：________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内__工程内容：_配电柜安装工程___资金来源：____自筹_________二、工程承包范围承包范围：____包工包料____三、合同工期：合同工期总日历天数___15__天四、质量标准工程质量标准：___合格____________五、合同价款(构成见附表)金额(大写)：壹万圆整(人民币)￥：_10000.00_元1六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包...

配货站运输合同怎么写（通用3篇）配货站运输合同怎么写篇1甲方：________________乙方：________________备注：________________甲乙双方经友好协商达成协议，签字或盖章生效，三方必须严格按下列条款执行：________________一、甲方托运货物如实填写，如有隐瞒货物名称，数量、重量、体积及性质，倘若乙方在运输途中为此造成损失均由甲方负全部责任。二、甲方若不跟人押车，卸货地址务必填写清楚，货物包装必须完整无损。乙方按约定卸货地址按期、完整无缺运到和办理交接货物手续，否则造成损失各负其责。三、乙方在运输途中，需确保货物安全，精心保管货物，倘若丢失或其他原因造成损失均由乙方负责按价赔偿。乙方不得无故耽搁交货时间，由此造成甲方损失的，乙方全部负责赔偿。四、有外包装的货物，外包装无损害时，内在货物损坏与否均由甲方负责。五、配货单位只负责货物运输前的协调事项，货物起运后一切事宜均由甲乙双方自行处理。如有争议之事，配货单位只起中证人作用。1六、此协议三方均认定无疑，需遵照条款执行。一式三份，三方各持一份，经签字或盖章后生效。甲方收货并出具书面收条后，本协议自然终止。甲方代理人：________________乙方代理人：________________配货单位：________________日期：________________配货站运输合同怎么写篇2就餐条件:指岗位实习学生的就餐地点、频次及相关费用等。住宿条件:指岗位实习学生的住宿地点、住宿房间分配情况、住宿房间基础等。实习期间食宿安排、安全、用人单位等，为了上报学校可以自主填写，然后找相应的单位盖章即可。应届生实习三方协议范本甲方：_______________________________乙方：_________________(学校/系)丙方：_________(学校/系)实习学...

频闪仪买卖合同（精选3篇）频闪仪买卖合同篇1需方(甲方)：____________供方(乙方)：____________根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方砂石事宜，达成如下一致协议：1、标的物及其数量、价格1.1甲方向乙方购买砂子，单价为__________元/吨，总计__________吨;购买石子，单价为_____元/吨，总计吨;总价款为_____元。1.2合同价款的调整：____________上述1.1款中的单价不得调整;数量为暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准;结算时的合同总价(结算总价)在乙方向甲方供货结束后，按照单价乘以结算数量计算。1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了乙方为完成包装、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用。运输由乙方负责,或由乙方委托作为其授权运输单位进行，运费由乙方结付;如乙方无法提供运输，由甲方自行组织运输的，每吨砂子单价下调元，每吨石子单价下调元，作为材料运费。12、质量要求砂子执行国家标准(JGJ52--92);石子质量要求：执行国家标准(JGJ53—92)。3、风险负担砂石毁损、灭失的风险自交付起由甲方承担。4、砂石交付的时间、地点、方式4.1乙方向甲方交付砂石的时间为：_________年_____月至_____年_____月间每月的第_____日至第_____日。乙方每月应以甲方通知乙方的实际需求量为准供应，但其应供应量余额必须在年月日前供完。4.2交付地：甲方指定的。4.3乙方负责将砂石运至前款甲方指定的交付地并将砂石交付给甲方，甲方收到乙方砂石后应向乙方出具收货凭证，该凭证将作为甲乙双方结算的依据。4.4收货数量以甲方搅拌站过磅数量为准，并按规定扣除合理损耗。合理损耗比例为：________...

铺面房屋出租合同模板（通用3篇）铺面房屋出租合同模板篇1甲方（出租方）：________身份证号：________乙方（承租方）：________身份证号：________根据甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，有关商铺租赁事宜达成如下协议：第一条，时间：________年________月________日起，________年________________月________日止，租金____________元一次性付清。第二条，房屋租赁期间，发生一切费用由乙方承担。第三条，租赁期间，乙方不得转租、转让。第四条，合同期满后，在同等条件下，乙方享有优先续租；如果不租，乙方须提前1个月通知甲方。第五条，乙方开业前，如需对店面进行装修，装修费由乙方自理，合同期满后，解除关系前，乙方不得拆除地砖、吊顶和墙面装修，保持店面完好。第六条，本合同一式贰份，双方各执一份。双方签字生效。甲方（公章）：____________法定代表人（签字）：____________1__________年____________月____________日乙方（公章）：_______法定代表人（签字）：____________________年____________月____________日铺面房屋出租合同模板篇2出租方（甲方）：承租方（乙方）：根据《合同法》及相关法律法规的规定，双方自愿订立本合同。第一条房屋情况1、出租房屋地址：2、出租房屋建筑面积：第二条租赁期限、用途1、房屋租赁期共___个月。自___年___月___日起至___年___月___日止。2、房屋租赁仅作为使用。3、租赁期满，乙方如期交还房屋。乙方如要求续租，须在租赁期个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。第三条租金及支付方式1、租金每月元（大写___万___仟___佰___拾___元整）。2、房屋租金支付方式...

麒麟西瓜买卖合同（通用3篇）麒麟西瓜买卖合同篇1甲方(卖方)：____________乙方(买方)：____________依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国产品质量法》等相关法律的规定，甲乙双方在平等互利、诚实信用的基础上订立本合同。第一条标的物的种类、规格、数量及价格第二条标的物质量标准：■国家标准□行业标准□企业标准□双方在合同中约定的标准标准(进口合同)编号为GB15063-________________标的物包装和标签内容应符合相关标准和国家有关规定。第三条标的物交付方式、地点、费用承担及期限标的物按下列第______种方式交付：____________1、甲方负责发货、2、乙方自行提货3、乙方委托提货具体如下：标的物交付时，甲方应向乙方提供由法定检验机构出具的标的物质量合格报告或证明材料原件或复印件。第四条验收及提出异议的时间1、乙方应在收到甲方货物之日起______日内进行验收。12、检验标准：_______________3、检验方法：双方委托检验。4、乙方对产品提出异议的时间和方法：①经过检验，乙方如发现甲方所交产品不符合合同规定的，应一方面妥善保管，另一方面在收到甲方货物之日起7日内向甲方提出_农业公司购销合同。书面异议，并有权拒付不符合合同规定的部分货款。②如乙方未按上述规定期限提出书面异议，视为甲方所交产品符合合同规定。③甲方在接到乙方的书面异议后，应在7天内予以答复并作出处理，否则，视为默认乙方提出的异议和处理意见。第五条付款方式及期限乙方按下列第______种方式付款：1、次结：按每次购货结算的，乙方可采取电汇、承兑汇票、支票、现金等方式付款，甲方必须在款项到达指定账户之日起日内交货。2、月结：按月结算的，乙方的当月货款，必须于次月______日前向甲方结清。3、年结：____________按年结算的，乙方的当年货款，必须于当年_...

起诉状（法定继承）（精选28篇）起诉状（法定继承）篇1民事起诉状原告：姓名        ，性别    ，民族    ，    年    月    日出生，住址：    省    市    区    路    小区    号楼    单元    室。联系电话：被告：姓名        ，性别    ，民族    ，    年    月    日出生，住址：    省    市    区    路    小区    号楼    单元    室。联系电话：案由：离婚纠纷诉讼请求：一、请求法院依法判令原、被告离婚；二、请求法院依法判令原被告之子         由原告抚养，被告每月向原告支付抚养费人民币    元，直至年满18周岁；三、请求法院依法分割原被告婚后共同财产。事实和理由：原、被告于    年相识，并于    年    月    日在        民政局登记结婚。婚后双方感情一般，育有一子        。1婚前两人恋爱时间较短，沟通了解不多，双方没有充分了解就仓促结婚。婚后原告发现与被告在世界观、价值观、人生观上均有巨大差异。被告自小生长在一个不和睦的家庭，其父母长期分居，经常吵架。原、被告生活不和睦，因被告性格孤僻，言行暴戾冷漠，长期不理睬原告，原告主动找他说话，他经常是连看不看原告一眼，还会粗暴地骂：“滚蛋、滚一边去”。被告易怒，且经常对女方谩骂、威胁、屡次进行家庭暴力，语言粗俗低劣、变态低级，经常辱骂双方的母亲，多次殴打女方和女方母亲。被告对原告及家庭没有责任感，多次无理地要求原告养着他，被告住在原告家里，从不承担家庭开销。被告婚后多次出轨，自结婚到现在，被告一直以未婚身份在公共媒体征婚，伪造虚假身份，欺骗数十名未婚女性，更甚将其中部分女人带到原告家中发生性行为。被告的行为严重影响了夫妻双方感情，再加上双方感情不和，长期分居，现在夫妻关系已完全破裂，夫妻关系名...

起诉状（遗嘱继承）（精选33篇）起诉状（遗嘱继承）篇1民事起诉状原告：姓名       ，性别    ，民族    ，    年    月    日出生，住址：    省    市    区    路    小区    号楼    单元    室。联系电话：被告：姓名       ，性别    ，民族    ，    年    月    日出生，住址：    省    市    区    路    小区    号楼    单元    室。联系电话：案由：变更抚养关系纠纷诉讼请求：一、依法判决变更原被告婚生女        的抚养权归原告所有；二、依法判令被告每月支付抚养费    元；三、依法判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告经人介绍认识，于    年    月    日登记结婚。婚后原、被告于    年    月    日生育一女孩       。原、被告婚前了解较少，草率结婚，婚后原、被告性格不合，经常发生矛盾，因家庭琐事时常吵架。原、被告无法共同生活在一1起，感情完全破裂，于是原、被告于    年    月    日达成离婚协议，并到民政局办理了离婚手续。协议约定       由被告抚养。原、被告离婚后，被告不准原告及家人去探视        。原告去看孩子时，被告极力阻止，还辱骂原告，以致原告无法看望孩子，沟通感情，严重侵害了原告的探视权。经原告了解，被告对孩子毫不负责，不对孩子管理教育，致使孩子转了好几所学校，孩子成绩一塌糊涂。并且原告了解到被告经常打骂孩子，恐吓孩子。有一次，被告无故将孩子打哭，以致不可收拾，无奈之下把原告母亲叫到家里，这才抚慰好孩子。据原告了解被告打孩子是家常便饭。被告的行为对孩子造成了严重的身体伤害和心理伤害，给孩子幼小的心灵带来了巨大的创伤，会给孩子的心理留下阴影。孩子如再与被告生活下去，后果不堪设想，非常不利于孩子的身心...

起重机维修合同（精选3篇）起重机维修合同篇1甲方：乙方：上海机械施工有限公司出租给甲方使用的塔式起重机，按建设部文件，维保必须由有安装资质并在当地建管部门备案的单位进行作业，并整理资料，经双方协商，达成以下协议：第一条：维保机械的工程名称上海星光耀广场二期(真如城市副中心A1地块)工程第二条：委托乙方维保的机械名称、型号机械名称：塔式起重机机械型号：TC6515生产厂家：长沙重工科技发展股份有限公司一、甲方在使用过程中，乙方当班司机必须做好交接班记录、日常维修保养记录，并做好日常检查工作。二、乙方每月对每台设备进行月检，并做好记录，必须按月检内容进行，监理和使用单位必须确认并签字。三、乙方需定期进行检查、做记录，不合格项目告知甲方、监理单位及地方专业检测机构，并应尽快整改。四、乙方如果没有对问题项目告知相关单位，且没有按检查内容进行整改，所出安全事故由乙方负责。1五、在租赁合同期限内，甲方不得邀请乙方以外的任何单位进行维修，否则乙方不承担由此引起的一切后果和责任。六、本协议一式四份，双方签名盖章生效，如有异议，双方协商解决，协商无法达成一致，可按合同法实行。甲方：代表：日期：乙方：起重机维修合同篇2甲方(出租人)：融资租赁有限公司法定代表人：住所：联系人：联系电话：传真：邮政编码：乙方(承租人)：法定代表人：住所：联系人：联系电话：传真：邮政编码：丙方(回购方)：法定代表人：住所：联系人：联系电话：传真：邮政编码：鉴于：1、甲乙双方与(以下简称“设备供应商”)签订了《租赁物买卖合同》(合同编号：，以下称《租赁物买卖合同》)，甲方按照乙方的要求向设备供应商购买租赁设备;2、甲乙双方签订了《融资租赁合同》(合同编号：，以下称《融资租赁合同》)，甲方将租赁设备出租给乙方使用，乙方向甲方支付租金。在上述合同的基础上，甲乙丙三方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，本着...

青岛海景房出售合同书（精选29篇）青岛海景房出售合同书篇1甲方：__，乙方：__，甲方与买卖合同，合同编号(以下简称购房合同)。根据购房合同约定，__年月日，甲方向有限公司交付了房款，青岛有限公司于__年向甲方交付了房屋。房屋座落于室(以下简称该房屋)。该房屋性质为公寓。经协商，各方达成如下协议：一、本协议签订之日起，甲方将该房屋交付给乙方，并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用。购房合同中(合同号：)甲方的全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利。二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知有限公司。三、乙方有权依据甲方与有限公司所签订的购房合同，到有关部门办理房屋产权登记等相关手续，甲方须无条件协助乙方。四、合同转让价格：总价人民币大写万元整(元)，乙方于本协议签订之日交付定金元，交付合同转让款元。五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因(包括有限公司)导致本协议无法履行时，甲方应按照市场评估价双倍赔1偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后，如遇政府规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有。六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序，仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员，各方一致请求仲裁不开庭审理，由仲裁庭根据本协议制作裁决书，在裁决书中不载明争议事实与裁决理由，只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。甲方(签字捺印)：乙方(签字捺印)：见证人：时间：年月日青岛海景房出售合同书篇2卖方姓名：身份证号：住址：联系电话：共有人：身份证号：住址：联系电话：买方姓名：身份证号：住址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，...

青岛市预拌混凝土采购合同（精选29篇）青岛市预拌混凝土采购合同篇1订货人(全称)：_________供货人(全称)：_________依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，为了明确双方在预拌混凝土承揽和施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、诚信和互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况工程名称：_________工程地点：_________建设单位：_________监理单位：_________施工单位：_________第二条订货(一)订货要求浇筑部位性能要求强度等级坍落度数量(3)1单价(元/3)合计金额(元)汽车输送泵拖泵小计砼：总合计人民币金额(大写)：￥：(二)订货人提供原材料要求材料名称规格产地质量计量单位数量单价(元)合计金额(元)总合计人民币金额(大写)：￥：验收方式：_________(三)相关事项1.输送泵管道润滑价格：输送泵管道润滑砂浆按_________计费。2.订货单：双方在签订本合同的同时，按照标准规定的要求签定订货单，订货单确定的内容应与本合同一致。第三条原材料和其它技术要求2(一)原材料要求(含技术要求)1.水泥品种、强度等级：_________;2.外加剂：_________;3.矿粉、硅粉、粉煤灰等掺合料：_________;4.砂、石骨料：_________;5.其它：_________。(二)其它技术要求1.混凝土初、终凝时间要求：_________;2.冬期施工要求：_________。3.变更技术数据。在混凝土供应过程中，订货人如更改约定的技术数据，须经设计单位和供货人对更改的技术数据进行验证，确认技术保证能力，并能满足产品质量要求时，订货人应出具有效的书面变更文件;4.其它：_________第四条供货验收和结算方式供货数量验收，订货人和供货人均以发货单作为验收和结算的凭证，发货单内容应符合《预...

软件产品合同模板（通用10篇）软件产品合同模板篇1甲方：_________乙方：_________甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商就甲乙双方合作建设甲方的企业管理信息系统，达成如下协议：一、本协议的合作原则：本协议为甲乙双方的初步合作协议，目的是甲乙双方就甲方的企业管理信息系统的管理需求、业务流程、数据处理流程等进行考察、研讨，制定基于乙方产品的系统解决方案，并就项目的建设实施等有关问题达成协议。二、系统涉及的软件产品及相关服务的价格清单乙方许可甲方使用的软件产品清单、提供的服务项目及其费用见附件一。三、质量标准乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所附文档的功能说明。四、软件版权及使用权1本协议中授权许可指的是软件使用权许可，许可使用的软件产品版权属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。甲方按本合同条款规定支付协议书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。五、软件使用许可费及相关费用甲方预计向乙方支付的软件使用许可费总计为_________元(大写：_________元整)，详细清单见附件。六、付款甲方须按下述付款期限，将相关费用支付给乙方。1、甲方于合同签订当日向乙方支付_________元，作为本项目的定金。2、甲方应于系统投入使用前，向乙方支付所用软件的使用许可费的50%，并于系统运行3个月内付清余款。3、甲方于签字后1周内向乙方支付二次开发费的50%，并于开发项目完成交付使用后1周内支付40%，余款在3个月内付清。4、乙方向甲方提供的有关服务费用按月结算，甲方应在相关费用发生后的一个月内支付。七、交货地点、方式1、交货地点：甲方驻地2、交货方式(请用√选择交货方式)：□乙方上门安装;□甲方自提;2□邮寄。八、限制规定1、乙方许可甲方使用的软件产品，只...

软件产品使用协议（通用12篇）软件产品使用协议篇1甲方：_________________________地址：_________________________电话：_________________________邮编：_________________________乙方：_________________________地址：_________________________电话：_________________________邮编：_________________________甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商就甲乙双方合作建设甲方的企业管理信息系统，达成如下协议：一、本协议的合作原则本协议为甲乙双方的初步合作协议，目的是甲乙双方就甲方的企业管理信息系统的管理需求、业务流程、数据处理流程等进行考察、研讨，制定基于乙方产品的系统解决方案，并就项目的建设实施等有关问题达成协议。二、系统涉及的软件产品及相关服务的价格清单乙方许可甲方使用的软件产品清单、提供的服务项目及其费用见附件一。1三、质量标准乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所附文档的功能说明。四、软件版权及使用权本协议中授权许可指的是软件使用权许可，许可使用的软件产品版权属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。甲方按本合同条款规定支付协议书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。五、软件使用许可费及相关费用甲方预计向乙方支付的软件使用许可费总计为_________元（大写：_________元整），详细清单见附件。六、付款甲方须按下述付款期限，将相关费用支付给乙方。1.甲方于合同签订当日向乙方支付_________元，作为本项目的定金。2.甲方应于系统投入使用前，向乙方支付所用软件的使用许可...

软件产品销售合同书（精选30篇）软件产品销售合同书篇1合同编号：___________甲方：___________________________地址：___________________________电话：___________________________传真：___________________________乙方：___________________________地址：___________________________电话：___________________________传真：___________________________甲、乙双方经平等协商，以自愿、平等互利为原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》的规定，就乙方代理销售甲方之_____________系列软件产品，双方达成如下协议，并由双方共同恪守。一、定义除非本合同的条款或者内容中另有规定，下列名词应具有如下意思：1.软件产品：指业已进行商品化工作的、公开发表过的、且甲方作为权利人或权利受让人能够进行授权销售并能够提供技术支持和服务的软件，包括该软件的可执行程序和有关文档等;12.代理销售：指根据《计算机软件保护条例》第四百七十六条规定的，软件著作权人或者权利受让者许可行使展示、销售软件产品的权利，代理销售包括代销或经销;3.代销：是指甲方授权乙方销售其产品，产品销售完以后或按照双方约定的期限与乙方结算，乙方可随时将未售完的货物退回甲方的合作方式;4.经销：是指甲乙双方按照下列条件结算的合作方式(1)货到付款;(2)按月结算，即每月底结算当月或在其它约定日期结算约定日期前一个月内的进货;(3)按批结算，即每批进货时结算上批进货。(注：上述结算方式由双方协商在补充协议或附件中选择一种。)5.双方：指甲方和乙方的合称;6.补充协议：指主合同的补救条款，与主合同具有同样的...

软件工程师培训协议书（通用5篇）软件工程师培训协议书篇1甲方：__________________电脑有限公司法定代表人：住址：邮编：联系电话：乙方：法定代表人：住址：邮编：联系电话：本软件工程师培训协议书由上列各方于_______年___月___日在__________市订立。鉴于甲方为____________有限公司（以下简称“____________”）授权培训机构；乙方已经充分了解甲方所提供培训各方面详细情况，现甲乙双方就甲方为乙方进行软件工程师培训事宜，双方经协商一致，达成软件工程师培训协议，协议如下：第一条　甲方的权利与义务1、甲方有权根据________________的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推荐就业以及相关的各个环节对乙方进行管理。12、甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录，甲方有权要求乙方退学，所收各项费用不予退还。3、甲方有权根据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、管理规定。4、甲方应及时组织认证考试，乙方考试合格，及时颁发认证证书。5、在乙方完成两学期课程获得证书后，甲方应予以100％推荐工作，原则上应给乙方三次推荐机会。6、甲方应按照____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。7、甲方应认真处理乙方在教学及管理方面提出的意见和建议。8、甲方承诺乙方成为注册学员时（以签署本协议并交纳费用为准，下同）即拥有获得相应培训和服务的权利。第二条　乙方的权利和义务1、乙方有权获得软件工程师课程的培训。2、乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。3、乙方有权对甲方的教学和管理提出意见和建议，甲方应认真对待。4、乙方完成两学期课程获得证书后，有权要求甲方按照约定推荐工作。5、乙方同意遵守_____________________________及本中心的有关管理制度。6、乙方同意足额及时向甲方交纳有关费用。27、...

软件合同终止协议（通用3篇）软件合同终止协议篇1甲方________________与乙方________________原于_______________年_______________月_______________日签订的合字第________________号____________________合同，现因_________________________使____方无法继续履行合同，经双方协商同意，该合同于_______________年_______________月________________日予以终止，不再履行，且因合同所产生的一切责任和后果互不追究。本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式两份，由双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：____________________________年___________月_________日乙方：____________________________年___________月_________日软件合同终止协议篇2甲方：____________________________乙方：____________________有限公司1甲乙双方就合作开展创鸿软件系列产品的推广及应用工作，甲方作为乙方该项业务的经销商，乙方同意甲方经销乙方的软件产品，双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上,遵照以下条款：1.甲方成为经销的基本条件1.1甲方须为合法存续的法人或具有完全民事权利能力和民事行为能力的个人，能够独立承担民事责任。1.2甲方需了解所经销产品的市场情况、熟悉计算机相关产品知识，具备提供相关服务的专业知识和技能，并熟悉乙方的经销商制度、产品服务内容、具体业务流程等相关信息。1.3乙方对提出经销申请者就上述各项内容进行审核确认，决定是否授予甲方经销资格。2.甲方权利义务2.1甲方向客户提供软件产品及相...

软件开发保密热门协议书（精选33篇）软件开发保密热门协议书篇1甲方：法定代表人：联系电话：乙方：性别：身份证件号码：户籍地址：通讯地址：联系方式：用人单位有权采取措施保护商业秘密，但在订立保密协议时应注意不能侵犯劳动者的合法权利劳动者有择业的自由，但在行使权利时同样不得损害用人单位的商业秘密。保密协议跟其它协议一样，首先必须遵循公平、平等原则，才具有法律效力，否则该协议无效。甲乙双方就乙方在任职期间及离职以后的保密及竞业限制事宜，达成以下条款，以共同遵守：一、专有信息的定义1、本协议所称的专有信息是指所有商业秘密、技术秘密、通信或与该产品相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息，上述信息必须以如下形式确定：2、对于书面的或其它有形的信息，在交付接乙方时必须标明专有或秘密，并注明专有信息属于甲方或乙方。对于口头信息，在透露给接收方前必须声明是专有信息，进行书面记录，并注明专有信息属于甲方或乙方。3、乙方：本协议所称的乙方是指接收专有信息的一方。14、甲方：本协议所称的甲方是指透露专有信息的一方。5、权利保证：甲方保证其向乙方透露的专有信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它权益。二、保密义务1、乙方同意严格控制甲方所透露的专有信息，保护的程度不能低于乙方保护自己的专有信息。但无论如何，乙方对该专有信息的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的专有信息的保护程度。2、乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的专有信息进行保密，包括（但不限于）执行和坚持令人满意的作业程序来避免非授权透露、使用或复制专有信息。乙方保证不向任何第三方透露本协议的存在或本协议的任何内容。三、使用方式和不使用的义务乙方同意如下内容：甲方所透露的信息只能被乙方用于评价产品商业开发的可能性；不能将甲方所透...

软件开发保密协议书（精选30篇）软件开发保密协议书篇1甲方：乙方：为了保护甲乙双方在商业和技术合作中涉及的专有信息(如本协议第一款所定义的内容)，经友好协商，甲乙双方签订如下协议：定义：专有信息的定义：本协议所称的"专有信息"是指所有商业秘密、技术秘密、通信或与该产品相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括(但不限于)数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息，上述信息必须以如下形式确定：对于书面的或其它有形的信息，在交付接收方时必须标明专有或秘密，并注明专有信息属于甲方或乙方。对于口头信息，在透露给接收方前必须声明是专有信息，进行书面记录，并注明专有信息属于甲方或乙方。"接收方"：本协议所称的"接收方"是指接收专有信息的一方。1"透露方"：本协议所称的"透露方"是指透露专有信息的一方。权利保证："透露方"保证其向"接受方"透露的专有信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它权益。保密义务："接收方"同意严格控制"透露方"所透露的专有信息，保护的程度不能低于"接收方"保护自己的专有信息。但无论如何，"接收方"对该专有信息的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的专有信息的保护程度。"接收方"保证采取所有必要的方法对"透露方"提供的专有信息进行保密，包括(但不限于)执行和坚持令人满意的作业程序来避免非授权透露、使用或复制专有信息。"接收方"保证不向任何第三方透露本协议的存在或本协议的任何内容。使用方式和不使用的义务："接收方"同意如下内容："透露方"所透露的信息只能被"接收方"用于评价产品商业开发的可能性;不能将"透露方"所透露的专有信息用于其它任何目的;除"接收方"的高级职员和直接参与本项工作的普通职员之外，不能将专有信息透露给其它任何人;无论如何，不能将此专有信息的全部或部分进行复制或仿造;2"接收方"应当告知并以适当方...

软件开发合作框架协议书（精选3篇）软件开发合作框架协议书篇1甲方：地址：联系电话：乙方：地址：联系电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国知识产权法》等法律法规、地方规章条例及行业规章之规定，甲乙双方为了建立长期的合作伙伴关系，明确双方责任，在软件开发合作过程中，本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议，以便共同遵守：风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。第一条、合同标的1、软件项目名称：2、内容及要求：1（1）开发内容：根据甲乙双方合作的要求，乙方在规定时间内完成_______________软件的功能开发，该系统的设计要求如下：a、根据合作内容的实际情况设计开发与之相符合的系统。b、内部交流系统开发出包含（学习，考试，交流，意见箱功能）。c、A系统，C系统开发出系统。（2）该软件的主要功能：_。3、合作开发时间：（1）启动日期：自________年____月____日开始启动。（2）完成期限：自项目正式启动之日起，在________年____月____日前完成。4、维护时间：自产品验收合格之日起________年内。第二条、合作方式双方采取由乙方向甲方提供符合合同约定的软件开发专业技术人员，由甲方进行统一软件开发管理并支付乙方合作费用的合作模式进行。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一...

软件开发科技公司融资协议（精选3篇）软件开发科技公司融资协议篇1合同编号：_______________甲方：______乙方：______甲乙双方就______年______月______日签定的买卖合同及甲方与________________签定的系统工程安装工程合同，经协商一致，达成融资协议如下：1.付款方式采用____________________方式，即由各县(市、区)教育局下属______学校作为承贷主体向银行借款，用于甲方的办公自动化或____________________建设，借款总额______元(人民币大写：______整)。借款期限不超过__________年。由乙方负责为承贷主体在银行的借款提供担保。2.甲方应向承贷主体分期还清办公自动化或____________________建设用款。每期还款比例、时间依据承贷主体与农行保定市支行签定的借款合同为准。3.甲方应承担借款利息、可能产生的罚息等责任。由于违约而造成另一方的一切损失，由违约方全额赔偿。4.甲方在未向承贷主体还清建设用款前，甲乙双方应按还款比例持有一定的设备所有权，逾期不能还款，甲方应付剩余设备金额_____%的违约金。在此期间，甲方有责任保证设备的完好无损。1如有异常情况，应及时通知乙方，如发生丢失、损毁等应由甲方负责赔偿应付金额。在甲方全部还清建设用款后，设备所有权即全部转归甲方所有。5.本协议经甲、乙双方法定代表人或法定代表人之委托代理人签字，____________________确认，并加盖各自单位的行政公章或经济合同专用章后生效。本协议一式__________份，甲乙双方各执__________份。甲方：______________________法定代表人：________________委托代理人：________________签定时间：_______________...

软件开发培训协议（通用32篇）软件开发培训协议篇1甲方：法人代表：乙方：身份证号：风险提示：注意慎重选择培训对象，不对试用期内的员工进行委外出资培训，因为，按法律规定，即使与其签订了服务期协议，试用期员工一旦辞职，企业是不能追究其赔偿违约金的。若该新员工表现优秀，确实要出资对其进行委外培训的，建议先给予办理提前转正，将其转为正式员工后再与其签订服务期协议，这样追究其违约责任时才合法。鉴于互联网技术的不断发展，网络用户需求的不断增加，甲方支持乙方参加软件开发的专业技能培训，现就培训的相关事宜，经协商一致，签订如下协议，以兹共同遵守：第一条　培训的项目1、培训的内容(1)总体结构设计;(2)模块设计;(3)编程和调试;(4)程序联调和测试;1(5)编写、提交程序。2、培训期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。3、培训费用：培训费用由公司全部负担。培训费用包括但不限于培训费、材料费、课本费、食宿费、交通费等项目。第二条　服务期风险提示：服务期要定的合理，比如：按培训费总和5000元约定1年，以此类推。另外，还需在此条款里约定“如与劳动合同期限及以后签订的培训服务期限有冲突，劳动合同期限延续至培训服务期协议约定的服务期终止”等字样内容，以解决服务期超过劳动合同期限的合同自动延续问题。服务期限从合同签订之日起，至合同期满为止。第三条　乙方的义务1、完成培训目标和任务;2、在培训期间服从管理，不违反甲方的各项政策、制度与规定;3、在培训期间服从甲方各项安排;4、在培训期内定期与甲方沟通，汇报学习情况;5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。第四条　福利待遇风险提示：对于培训期间的待遇要明，包括培训期间的补贴、工资福利、保险等。2要特别注意：在培训协议中写明培训费包括什么费用，不包括什么费用，以防在员工违约时不致引起争议。要明确在培训期间的住宿标准...